和解协议书范本集锦。
随着人们对于法律的深入了解，合同的相关知识也逐渐被人们所知晓。签订了合同，我们的工作生活便有了基础的保障。这篇“和解协议书范本 ”经过我的精心设计希望能够给您带来惊喜，本资料仅供参考请勿执意行事！
和解协议书范本 篇1
检察和解协议书范本
一、背景介绍
在法律体系中，检察机关作为国家的行政机关，是履行国家法律监督职能的重要部门。检察机关的主要任务是依法监督公安机关、法院、司法行政机关等执法司法机关，确保他们依法行使职权。然而，由于各方利益的复杂性和多样性，法律条款的解释和执行实践中难免会出现争议和纠纷。因此，解决和解决纠纷成为了检察机关常常面临的挑战。
二、检察和解协议的定义
检察和解协议是指检察机关与相关当事人就法律争议或纠纷的解决方式达成共识所签署的协议。检察和解协议的主要目的是通过双方的协商，促使当事人达成共识，并找到彼此都可以接受的解决方法。这种协议的签订，既可以弥补司法程序的缺陷，又可以提高解决纠纷的效率。检察和解协议在得到法院的批准后具备法律效力，双方应当按照协议内容进行履行。
三、检察和解协议的要素
1. 当事人的基本信息：包括姓名、性别、年龄、职业等；
2. 争议事项的详细描述：包括争议的性质、争议的起因、涉及的法律规定等；
3. 双方的主张和意见：各方对争议的主张和意见进行详细描述；
4. 协商过程的时间和方式：双方进行协商解决纠纷的具体时间和方式；
5. 协议内容的讨论和达成：双方就解决纠纷的具体方案进行充分讨论，并达成一致意见；
6. 协议的履行方式：明确协议的履行方式和期限；
7. 协议的法律效力：双方确认协议在法律上具备效力，并按照协议内容进行履行。
四、检察和解协议的范本
*检察和解协议书*
甲方（检察机关）：____________________
乙方（当事人）：____________________
鉴于，甲方是国家的行政机关，具有法律监督职能；乙方在涉及__________的问题上存在争议。
经过双方充分沟通、协商，达成以下协议：
一、当事人信息
甲方：姓名、性别、年龄、住址、职业
乙方：姓名、性别、年龄、住址、职业
二、争议事项
1. 争议的性质：对争议事项的详细描述
2. 争议的起因：说明争议产生的原因
3. 涉及的法律规定：列举与争议相关的法律条款
三、双方主张和意见
甲方：叙述甲方的主张和意见
乙方：叙述乙方的主张和意见
四、协商过程
协商的时间和方式：双方在何时何地进行协商
协商的目的和结果：双方协商的目的和达成的共识
五、协议内容
在协商的基础上，双方达成以下共识：
1. 确定具体的解决方案
2. 确定解决方案的履行方式和期限
六、协议的法律效力
1. 本协议经双方约定并签署后即具备法律效力；
2. 双方应当按照协议内容进行履行；
3. 如有违反协议的行为，将承担相应的法律责任。
七、其他约定事项
其他双方约定的事项。
八、协议的签署和生效
本协议一式两份，每方一份，自双方签署之日起生效。
甲方（检察机关）：____________________
乙方（当事人）：____________________
日期：____________________
五、总结
检察和解协议书是在检察机关和相关当事人解决纠纷时签署的一种协议。通过该协议，双方能够充分沟通协商，最终达成共识，并明确了具体的解决方案和履行方式。检察和解协议书的签署有助于加强法律监督的实施，提高纠纷解决的效率和质量。然而，具体的协议书应根据实际情况进行调整和完善，使其具备可操作性和有效性。
和解协议书范本 篇2
根据相关法律法规，甲、乙、丙、丁四方经过友好、平等协商，现就撤销对xxxxxxxxxxxxxxxxxx（以下简称“xxxxxx”，地址：xxxxxxxxxxxxxxxxxx）的执行程序事宜，达成以下协议，以资遵守：
1、乙、丙、丁三方确认，乙、丙、丁三方于xxx年xxx月xxx日签订了《红利分配协议》（以下简称“原协议”），有效期为xxx年。现因客观情况发生变化，乙、丙、丁经友好协商，三方一致同意原协议于本协议生效之日提前终止。乙、丙、丁三方对原协议的履行及提前终止不存在任何争议，除本协议明确约定事项之外，互不承担其他责任和义务。
2、乙、丙、丁三方同意，丙方于本协议签订之日，向乙方支付人民币xxx万元（RMBxxx，以下简称“补偿款”）作为终止原协议的补偿；丁方放弃原协议约定的报酬，由丙方另行对其给予适当补偿。
3、丙方向乙方付款时，应通过银行转账的方式支付到乙方指定的如下银行账户：
4、在收到丙方支付的补偿款后，乙方应于三个工作日内，督促甲方向xxxxxx中级人民法院申请撤销对xxx公司的'执行程序。
5、在收到丙方支付的补偿款后，乙方应在七个工作日内前往xxx市工商行政管理局番禺分局，申请办理xxx公司之营业执照（注册号：xxxxxxxxxxxxxxx）的经营者变更手续，丙方应给予必要的协助。经营者变更手续的相应费用（包括但不限于申请费等）由丙方承担。自前述事宜完成之日起，乙、丙、丁三方在原协议项下的所有权利义务即告终止，丙、丁两方不对乙方与他人之间的债权债务负责。
6、在确认乙方收到丙方支付的补偿款后，甲方放弃对xxx公司的财产利益的追索权。甲乙双方之间的其他债权债务由甲乙双方自行解决，丙、丁两方不对甲乙双方之间的其他债权债务负责。
7、本协议签订前后，在xxx公司经营期间所产生的费用及其他债权债务，包括但不限于厂租、税费、水费、电费、工人工资、社会保险费等，一律由丙方承担。
8、本协议自甲、乙、丙、丁四方签字按手印之日起生效，一式肆份，四方各执一份，具有同等的法律效力。
甲方：
和解协议书范本 篇3
货物和解协议书范本
第一章 引言
本和解协议书为双方当事人就涉及货物方面的争议达成共识，并自愿达成的和解协议。为明确各方权益与义务，特制订如下：
第二章 争议背景
1. 争议的性质及原因
本争议系由于货物交付过程中产生的损坏和延误引发的纠纷，具体表现为__________________________________（详细描述争议背景）。该争议严重影响了双方的合作关系，为维护双方合作与发展，双方愿以友好协商的方式解决纠纷。
2. 解决方案的目的
本协议的解决方案，旨在促使双方相互理解、合作友好，通过公平解决争议，恢复或维持良好的商业关系。
第三章 协议内容
1. 双方的和解基础
1.1 双方确认彼此依据合同的相关规定进行交易，并且确认本协议书所述事宜并不意味双方就交易的合同执行问题达成和解。
1.2 无论本协议书中所含内容如何，双方都应按照当地法律法规、相关国际合同约定和习惯做出合法、合理和公平的解决。
2. 货物赔偿责任的确认
2.1 被损坏的货物及损失范围确认：双方确认_______________（详细描述损坏货物及损失范围）。
2.2 赔偿方式：被损坏货物的赔偿金额将由双方共同组成由第三方专家团队评估，并在此基础上确定赔偿金额。
2.3 赔偿责任：双方同意按照评估结果承担相应的赔偿责任。
3. 延误赔偿责任的确认
3.1 延误原因确认：双方确认延误的原因为_______________（详细描述延误原因）。
3.2 赔偿方式：延误造成的损失将由双方根据货物合同约定的相应规定进行赔偿。
3.3 赔偿责任：双方同意按照合同约定的相应规定承担延误赔偿责任。
4. 和解措施的执行
4.1 本协议自双方签署之日起生效，并与双方的货物合同具有同等效力。
4.2 双方同意将和解后的款项及方式写入双方的货物合同，在相关的货物交付的时候一并支付或抵扣。
4.3 双方同意在和解后持续关注合作过程，并及时沟通、协商解决出现的问题。
第四章 争议的解决
1. 管辖法院
任何根据本和解协议书订立的合同违约纠纷均应提交上海市仲裁委员会仲裁，并按照上海市的法律规定履行。
2. 管辖法律
本和解协议书的具体解释和适用，以及与之相关的纠纷解决均适用上海市当地法律。
第五章 其他
1. 全部合同
本协议包含了双方当事人就争议的双方权益和义务达成的完整协议。
2. 修改及终止
任何对本协议的修改或终止应以书面形式经双方当事人签字确认后方生效。
3. 附属协议
与本协议连同订立的任何附属协议，将视为与本协议具有同等效力。
第六章 签署
本协议书于________年____月____日在上海签署，双方各执一份有效。
甲方：_______________________
(签字)
乙方：_______________________
(签字)
和解协议书范本 篇4
甲方：_________________公司
乙方：_________________公司
就原__________施工合同双方发生纠纷，经友好协商，达成协议如下达成：
1、甲方同意在双方签订本协议之日，一次性向乙方支付________元的建设费用（第4条规定的房屋保修除外）本协议），维修和后期组织由甲方承担），款项以被法院冻结的资金支付，甲方同意将冻结资金中的_______万元划拨给法院并按照本协议付款；同时，乙方同意向法院申请解除对________元以外资金的冻结。
2、乙方同意自本协议签订之日起2日内完成__________的安装；
3、甲方同意 10万元保证金和乙方支付的银行利息由甲方签字后提交给________市__________银行提交开封证明。
4、乙方同意在合理使用年限内按照建设法律法规的规定对工程主体结构工程和基础工程承担保修责任，并出具必要的质量保修单。
5、乙方同意自协议签订之日起30日内，提供建设局质监站提出的建设单位验收所需的齐全、合格的材料和手续. ，并同意承担全部责任，否则乙方将每延迟一天向甲方扣除______万元的工程款。乙方履行本条义务后，应向法院提出书面意见并征求甲方和______县建设局监理站的书面意见和同意，法院将划拨______万元。
6、甲方和甲方均免除对方对本协议规定以外的违约责任和经济损失的责任。
7、上述条款履行完毕后，双方在施工合同上无其他经济纠纷，双方经济纠纷已解决。
8、本案诉讼费用由乙方承担。
甲方：_____乙方：__________
________, _____, _____, ________ , _____, _____,
< p>扩展阅读
工程施工合同纠纷和解协议书(7篇)
这个世界发展地很快，你能在绝大多数的地方见到合同的存在。能够产生合同当事人预期的法律效力的合同，不过大家都有为写合同的事而发过愁吧？根据您的提要小编为您整理了以下有用的信息：“工程施工合同纠纷和解协议书”，非常荣幸能为您提供参考！
工程施工合同纠纷和解协议书 篇1
工程施工合同纠纷和解协议书
甲方：××建筑有限公司
乙方：××装饰工程有限公司
地点：××市
经过双方友好协商，本着互惠互利的原则，特就工程施工合同纠纷达成如下协议：
一、纠纷背景
甲方与乙方签订了一份建筑工程施工合同（以下简称“合同”），约定了乙方完成某楼盘的装修工程，总价款为××万元，工期从××年×月×日开始，至××年×月×日结束。但在工程施工过程中，甲方发现乙方存在延误工期、工程质量不符合要求等问题，经过沟通协商后未能达成一致意见，双方产生了争议。
二、争议解决方式
甲乙双方同意，采用和解方式解决纠纷，撤销起诉，进行和解协商。
三、争议解决内容
1、 工程质量问题：乙方承诺，在××年×月×日前对存在的工程质量问题进行整改，并保证符合相关规定和标准，以配合甲方验收。
2、 延误工期问题：乙方承诺，对由于自身原因导致的工期延误进行补偿，并按照已经确认的施工工期进行工程完工、验收。
3、 价格问题：甲方与乙方协商后，乙方同意按照双方协商达成的新的价款标准，重新制定付款计划。
4、 保证金问题：甲方同意在收到经乙方确认的工程质量达到要求后，将装修工程施工合同保证金退还给乙方。
四、履行方式
1、 工程质量问题：乙方须在××年×月×日前提交整改计划，并在××年×月×日前完成整改工作，甲方以当地相关标准进行验收。
2、 延误工期问题：乙方承诺，按照新的工程完工时间表履行合同义务。
3、 价格问题：甲方与乙方协商制定新的价款标准，并按照新的价款标准重新制定付款计划，保证按时足额支付。
4、 保证金问题：乙方完成工程施工后，甲方验收合格并确认后，将退还合同保证金。
五、其他约定
1、 本和解协议书自双方签字生效，双方应在××日前履行协议内容，以消除争议。
2、 如在履行过程中遇到任何问题，应及时协商解决，保持沟通，避免影响工程进度。
3、 本协议书一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方：××建筑有限公司 （盖章） 乙方：××装饰工程有限公司 （盖章）
签署日期：××年×月×日
工程施工合同纠纷和解协议书 篇2
2022工程施工合同纠纷和解协议书模板是网为大家提供及整理发布，其中里面内容可阅读参考学习。工程施工合同纠纷和解协议书模板能帮助到大家需求和解决方案，看完能有所启发及帮到您！内容下载可根据需要自行编辑修改，相关内容可进行关键字搜索。
2022工程施工合同纠纷和解协议书模板正文内容
甲方：_________________公司
乙方：_________________公司原甲乙双方的______________工程施工合同纠纷一案，经友好协商，达成如下协议书：
1、甲方同意在本协议书经双方签收之日一次性支付给乙方工程款人民币________万元(除本协议书第4条约定外的建筑物的保修、维修及后期整理均由甲方承担)，该款从法院业已冻结的款项中支付，且甲方同意从冻结款项中另行划款_______万元至法院并按照本协议书的约定支付;同时乙方同意申请法院解除对________万元外款项的冻结。
2、乙方同意在本协议书签定之日起的2日内将__________全部安装完毕;
3、在乙方完成上条之同日，甲方同意将乙方支付的_____万元保证金及其银行利息由甲方签字后向________市_______银行递交解封凭证。
4、乙方同意按照建筑法律法规的规定对本案工程的主体结构工程、基础工程承担设计合理使用寿命期限内的保修责任，并出具必须的质量保修书。
5、对于_______建设局质监站提出的应由施工单位提供的验收所需的完整合格的资料和手续，乙方同意在协议书签定之日起的30日内提供，并同意负全部提供责任，否则乙方每迟延一天扣付工程款______万元给甲方。本条义务完成后，乙方向法院提出并征求甲方及______县建筑局监督站书面意见同意后由法院将______万元予以转付。
6、甲方双方均放弃追究对方的本协议约定以外的其它违约责任和经济损失。
7、在上述条款履行完毕后，双方就施工合同已无其他经济纠葛，双方经济纠纷已经解决。
8、本案诉讼费用由乙方承担。
甲方：____________公司 乙方：____________公司
________年_____月_____日
工程施工合同纠纷和解协议书 篇3
工程施工合同纠纷和解协议书
甲方：xx工程有限公司 地址：xx市xx区xx路xx号
乙方：xx建筑物业有限公司 地址：xx市xx区xx路xx号
经双方协商，就双方在工程施工合同方面发生的纠纷，达成如下和解协议：
一、工程施工合同纠纷原因
1、施工时间：乙方声称甲方没有在合同规定的时间内完成施工任务；甲方则声称乙方未按时支付施工款项。
2、工程质量：乙方声称甲方的施工质量不达标，影响了工程的使用效果；甲方认为问题出在乙方方面，乙方未按照合同约定的图纸进行施工，导致工程质量下降。
二、和解内容
1、施工时间：双方同意相互宽限，甲方在本协议签署之日起，须在一周内完成未完成的施工任务；乙方在甲方完成任务并验收合格后，即可支付相应款项。
2、工程质量：在工程使用过程中出现的质量问题，双方协商解决。如果是甲方原因造成的问题，甲方需负责修复。如果是乙方原因导致的问题，乙方需承担修复费用。
三、和解后的责任分配
1、在本次和解中，甲方和乙方都不向对方索要经济上的赔偿。
2、双方互相保证在工程施工过程中，不会再出现类似的问题，如发生纠纷将及时协商解决。
四、法律效力
本协议一式两份，双方各执一份。自双方签署之日起生效，并对双方具有法律效力。如双方需要修改或解除本协议，应当经过协商，并达成书面一致意见。
签署人：甲方代表 乙方代表
日期： 日期：
工程施工合同纠纷和解协议书 篇4
工程施工合同纠纷和解协议书
甲方：某某建筑工程有限公司
地址：XX市XX区XX路XX号
法定代表人：XXX
乙方：某某工程承包有限公司
地址：XX市XX区XX路XX号
法定代表人：XXX
为了解决甲乙双方在合同履行过程中所发生的纠纷，根据《合同法》的有关规定，经双方协商一致，特达成以下和解协议：
一、纠纷原因及处理
1. 甲方自2019年6月25日起，与乙方签订了一份建筑工程承包合同（合同号：XXXXX-XXXXX），乙方承担本工程的施工任务。合同约定：乙方应于2020年6月25日前完成相关建筑工程。合同签订后，双方共同对供货、施工、验收、结算等事宜进行了详细协商，并在合同中提出了明确的约定和要求。
2. 在工程施工中，由于甲方未按照合同约定的质量标准对项目进行质量监管和验收工作，导致乙方施工中遇到的许多问题无法及时得到解决，直接影响了工程施工质量和进度的推进，因此，乙方多次向甲方提出了构建协同机制的建议，但未得到甲方的积极响应。
3. 在合同履行过程中，双方存在了工程进度滞后、工程质量不达标、工程变更等纠纷事项，甲乙双方应完全自行承担此等责任。经双方协商一致，自甲方向乙方支付200万元相应违约金之日起，各自承担其各自责任之外，在此和解协议书的达成之日起，不再做相应核算或索赔。
二、协议的实施细节与要求
1. 协议的生效条件：该协议生效的前提条件是，甲乙双方确认书正式签署并盖章有效。
2. 协议的实施年限：该协议从双方签署后生效。履行期2018年起，至2021年6月25日，履行期间内各方均应认真履行协议的相关条款并及时清算欠款。
3. 违约和解决：如果协议中所约定的事项未能实现，或一方未按协议约定负责执行，导致另一方遭受损失的，应根据违约方的具体情况和违约情况，进行协商解决，直至确认实现。
4. 协议的变更、撤销和终止：本协议的任何一方在协议执行期间，需要对协议进行变更、撤销或终止，必须经过双方书面协商并达成一致意见后，并经以协议的形式确认后生效。
三、其他
1. 本协议各方在履行协议时应本着公平、公正、诚实守信的原则，暂不设任何相关争议解决的仲裁机构。
2. 本协议一式三份，甲方、乙方各持一份，第三份存放于双方委托的第三方机构保管。
3. 本协议未尽事宜，应参照《中华人民共和国合同法》和有关法规的相关规定处理。
(以下空白)
甲方单位盖章： 法定代表人（签字）：
乙方单位盖章： 法定代表人（签字）：
日期：20XX年XX月XX日
地点：XX市XX区XX路XX号
工程施工合同纠纷和解协议书 篇5
2022工程施工合同纠纷和解协议书范文是网为大家整理发布，其中范文内容可阅读参考学习。工程施工合同纠纷和解协议书范文能帮助到大家需求和解决方案，看完能有所启发及帮到您！内容下载可根据需要自行编辑修改，相关内容可进行关键字搜索。
2022工程施工合同纠纷和解协议书范文正文内容
甲方：_________________公司
乙方：_________________公司 原甲乙双方的______________工程施工合同纠纷一案，经友好协商，达成如下协议书：
1、甲方同意在本协议书经双方签收之日一次性支付给乙方工程款人民币________万元（除本协议书第4条约定外的建筑物的保修、维修及后期整理均由甲方承担），该款从法院业已冻结的款项中支付，且甲方同意从冻结款项中另行划款_______万元至法院并按照本协议书的约定支付；同时乙方同意申请法院解除对________万元外款项的冻结。
2、乙方同意在本协议书签定之日起的2日内将__________全部安装完毕；
3、在乙方完成上条之同日，甲方同意将乙方支付的_____万元保证金及其银行利息由甲方签字后向________市_______银行递交解封凭证。
4、乙方同意按照建筑法律法规的规定对本案工程的主体结构工程、基础工程承担设计合理使用寿命期限内的保修责任，并出具必须的质量保修书。
5、对于_______建设局质监站提出的应由施工单位提供的验收所需的完整合格的资料和手续，乙方同意在协议书签定之日起的30日内提供，并同意负全部提供责任，否则乙方每迟延一天扣付工程款______万元给甲方。本条义务完成后，乙方向法院提出并征求甲方及______县建筑局监督站书面意见同意后由法院将______万元予以转付。
6、甲方双方均放弃追究对方的本协议约定以外的其它违约责任和经济损失。
7、在上述条款履行完毕后，双方就施工合同已无其他经济纠葛，双方经济纠纷已经解决。
8、本案诉讼费用由乙方承担。
甲方：____________公司
乙方：____________公司
________年_____月_____日
工程施工合同纠纷和解协议书 篇6
工程施工合同纠纷和解协议书
甲方：XX公司
地址：XX市XX区XX街XX号
电话：XXXXXX
乙方：XX建筑设计院
地址：XX市XX区XX街XX号
电话：XXXXXX
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，为解决工程施工合同在履行过程中发生的纠纷，甲乙双方一致同意通过友好协商，达成以下协议：
一、背景
1、甲方与乙方签订了《XX项目设计施工合同》，约定按照乙方设计方案施工，合同金额XXXXX元，施工周期为XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日。
2、在对相关文件进行论证，实地勘测、现场检查、审图会讨论等环节后，乙方提供详细的设计方案，并获得了甲方的批准。
3、在施工中，由于设计方案不够精确、施工技术不够成熟、资金短缺等原因，目前该项目的施工工作已经停滞，工程验收难以完成。
二、双方协议
1、甲方同意向乙方支付XXXXX元的设计费，因甲方原因造成资金短缺导致施工停滞的责任由甲方承担。
2、乙方同意重新审视已有的设计方案，提供更加精确、可行的方案，优化施工流程，确保工程质量。
3、双方共同商定，将合同金额修改为XXXXX元，并在合同中增加约定，在如下事件发生时，乙方不予承担相应责任： 1）图纸内工程造价超出甲方预算；2）施工标准出现变更或提高；3）施工环境复杂或施工难度超出预期。
4、甲方保证及时支付合同款项，防止因资金短缺而导致施工停滞的情况再次出现。
5、双方将共同指派专业的施工管理人员和技术人员对施工过程进行监管和指导，确保工程安全和质量，避免施工过程中出现纠纷。
三、执行
1、乙方需在XX年XX月XX日前提供最终的设计方案，并在XX年XX月XX日前恢复施工，并确保工程于XXX年XX月XX日之前全面完工并达到交付要求。
2、甲方需要按照最新合同支付合同款项，并按照次要标准进行验收。
3、本协议自双方签字之日起即时生效，代表双方已经同意其中的条款。协议内容需录入双方合同正文中，并取代原有有关条款。
4、本协议一式两份，各方各持一份。对协议中未尽事宜，应根据相关法律法规进行协商解决。在未经双方协商一致的情况下，该协议不得被任何一方单方面撤销或变更。
甲方（盖章）： 乙方（盖章）：
签署日期： 签署日期：
工程施工合同纠纷和解协议书 篇7
工程施工合同纠纷和解协议书
甲方：×××有限公司
地址：×××
法定代表人：×××
电话：×××
乙方：×××工程有限公司
地址：×××
法定代表人：×××
电话：×××
鉴于：甲、乙双方于××年××月××日签订了×××项目工程施工合同，经过一段时间的施工，双方产生了合同纠纷。
经双方协商，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建设工程质量管理条例》等有关法律、法规的规定以及本协议的约定，本协议旨在解决甲、乙双方在工程施工合同履行过程中所发生的争议，统筹协调双方利益，达成和解，维护合法权益，进一步促进双方友好合作和谐发展。
一、纠纷的核心问题和解决措施
（一）纠纷核心问题
1. 甲乙双方未能按照合同约定的工程进度和工程质量要求完成工程项目，导致工程无法按时交付。
2. 甲方迟迟未支付乙方工程款，导致乙方资金链紧张。
（二）解决措施
1. 甲、乙双方都承认在工程施工过程中存在一些问题，需要通过解决问题来达成和解。
2. 甲、乙双方同意按照合同约定，对工程进度和工程质量进行重新确认，并重新制定工程进度和质量保证措施，以确保工程能够按时交付。
3. 甲方承诺在×××天内支付已到期的工程款，解决乙方资金链紧张的问题。
二、问题解决条款
（一）工程进度和质量重新确认
1. 双方同意对工程进度和质量进行重新确认并达成一致意见。
2. 双方需在×××天内签署具体的工程进度和质量保证措施，约定具体的工程进度和验收标准。
（二）工程款支付
1. 甲方承诺在×××天内支付已到期的工程款，总额为×××万元。
2. 工程款的支付应按照合同约定的方式和时间进行。
（三）解决纠纷的费用
1. 本协议的签订、履行及执行所产生的费用由双方共同承担。
2. 在签订本协议的同时，双方已经确认并支付了包括诉讼费用在内的全部纠纷解决费用。
三、附则
1. 本协议自签署之日起生效。
2. 在本协议履行期间，如甲、乙双方在履行过程中发生了任何争议，双方应友好协商解决，如协商无法解决，双方可以按照合同约定或者《中华人民共和国合同法》的规定进行仲裁或诉讼。但双方同意优先采取和解的方式解决争议。
3. 在本协议履行期间，如甲、乙双方恶意违约、拖延履行或者强制执行，给守约方造成了经济损失，损失的惩罚金由违约方承担。
甲方：×××有限公司（盖章）
法定代表人：×××
签署日期：××年××月××日
乙方：×××工程有限公司（盖章）
法定代表人：×××
签署日期：××年××月××日
货物进口合同协议书(集锦7篇)
人们越来越意识到合同的重要性。合同能够促进商品经济的发展，所以合同需要涵盖哪些内容呢？了解“货物进口合同协议书”的小伙伴们赶紧来看一下这篇文章，感谢您的使用愿我们携手前行！
货物进口合同协议书 篇1
货物进口合同协议书
甲方：（进口商全称）
地址：（注册地址）
法定代表人：（填写法定代表人姓名）
电话：（填写联系电话）
传真：（填写传真号码）
邮编：（填写邮编）
乙方：（出口商全称）
地址：（注册地址）
法定代表人：（填写法定代表人姓名）
电话：（填写联系电话）
传真：（填写传真号码）
邮编：（填写邮编）
经甲、乙双方自愿协商，在平等互利的基础上达成如下货物进口合同协议：
一、合同名称：货物进口合同协议书。
二、合同内容：依照《中华人民共和国进出口商品检验法》、《中华人民共和国海关法》及其他相关法律法规，乙方同意向甲方出售以下货物：
（详细列出货物名称、型号、数量、质量、单价、金额等信息）
三、货物包装标志与装卸要求：货物包装应符合《中华人民共和国进出口商品包装协定》的规范要求。货物装卸应按照国际标准操作，以确保货物不受损失。
四、货物发运方式及到达观察期：货物发运方式由乙方自行选择，但应符合国际贸易惯例和本合同的规定。货物抵达目的地后，甲方应在到达观察期内进行检验和确认。
五、质量标准：乙方保证所售货物的质量符合国家有关法律法规和相关标准要求，并承诺在货物到达目的地后的一个月内对其质量进行保修。
六、付款方式：甲方应在合同签订后的（天数）内按照合同金额的（百分比）向乙方汇付预付款，剩余货款应在货物抵达目的地后（天数）内全额支付给乙方。
七、信用证条款：本合同可用信用证结算，信用证由甲方自行开立，乙方应按信用证所规定的条件对货物进行装运和运输。
八、违约责任：任何一方违反本协议约定的，应承担相应的违约责任，并赔偿因此造成的一切损失。
九、争议解决：合同履行中如发生争议，应当协商解决。若协商仍不能解决，则双方应提交中国国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁。
十、协议终止：本协议在以下情况下终止：乙方未按合同要求交货或质量不合格，甲方有权解除协议；甲方未按时付款或未按照合同规定手续办理进口手续，乙方有权解除协议。
十一、协议有效期：本协议自双方签订之日起生效，并在乙方交货且甲方付清货款之日终止。
十二、本协议一式（份数）份，各方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：（签字）
乙方（盖章）：（签字）
货物进口合同协议书 篇2
甲方：______________（进口商名称）
乙方：______________（出口商名称）
鉴于甲乙双方根据各自需要，愿意签订一份货物进口合同协议书，特此约定如下：
一、货物名称及规格
1. 货物名称： ______________
2. 货物数量： ______________
3. 货物规格： ______________
4. 生产厂家： ______________
5. 出产日期： ______________
6. 保质期： ______________
二、价格及结算方式
1. 价格： ______________
2. 结算方式： ______________
三、包装与运输
1. 包装： ______________
2. 运输方式： ______________
3. 运输路线： ______________
4. 运输时间： ______________
五、质量标准与检验
1. 货物质量标准： ______________
2. 检验方式： ______________
3. 检验标准： ______________
六、索赔与违约责任
1. 发生质量问题，甲方可以申请索赔，乙方需要立即处理。
2. 乙方如有违约行为，应根据约定承担违约责任。
七、争议解决
1. 在履行本合同过程中，若发生争议，甲、乙双方应友好协商解决。
2. 如协商不成，向当地商会申请仲裁或提起诉讼解决。
八、其他
1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为_____________。
2. 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）： ______________ 乙方（盖章）： ______________
签订日期：______________ 签订日期： ______________
以上为货物进口合同协议书的样本，并不代表实际情况。在签订合同时应根据实际情况进行调整，以保证合同清晰明了，合法有效。同时，合同条款要能够兼顾双方利益，避免任何可能的损失和纠纷。
货物进口合同协议书 篇3
货物进口合同协议书
甲方：（出卖方）________________________
乙方：（购买方）________________________
鉴于乙方有进口需要，甲方愿意根据双方友好协商的原则，向乙方出售以下货物并乙方同意购买以下货物，双方根据下列条款达成本合同：
第一条 合同的货物
1.1 甲方同意向乙方提供以下货物：
商品名称：________________________________________________
数量：___________________________________________________
品质：___________________________________________________
规格：___________________________________________________
产地：___________________________________________________
单价：___________________________________________________
总价：___________________________________________________
1.2 货物数量、品质、价格及运费等详细情况详见附件。
第二条 支付条件
2.1 乙方应在货物装船前，将货款支付至甲方指定账户。
2.2 如乙方未能按期付款，甲方有权取消本合同，并有权不返还已经支付的定金。
2.3 乙方承诺按合同规定的金额和时间支付货款，如未能按时付款，按日计1%的罚息。
第三条 发货
3.1 甲方应根据合同的约定，组织货物及时、安全、完好的发运。
3.2 甲方应在合同规定的装运期或双方协议的期限内按照合同规定的方式装运或交付货物给乙方或乙方指定的代理人。
3.3 乙方应在合同规定的目的港或其他的指定地点接收货物。
第四条 货物数量差异
4.1 如甲方所供货物与合同规定的数量不符合，乙方有权拒收，并要求重新提供符合合同约定的货物。
4.2 如乙方签收的货物数量与合同规定的数量不符，乙方应在签收同时全程检查货物数量，并及时向甲方提出书面异议，以便双方协商处理。
第五条 质量异议及索赔
5.1 如在合同规定的期限内，发现所供货物的质量不符合合同约定，乙方应立即通知甲方，并一同提供验收单和检验证明。
5.2 甲方应负责对所供货物的质量负责，并确保所供货物符合合同约定的品质、检验标准、技术规范和有关法律法规的规定。
5.3 如货物属于甲方的责任造成的质量问题，甲方应承担全部责任，赔偿乙方损失。
第六条 违约责任
6.1 如因甲方原因未能按时发货或提供所约定的货物，甲方应承担由此产生的全部损失，并与乙方协商处理具体赔偿方案。
6.2 如因乙方原因未能按时付款，乙方应承担由此产生的全部损失，并支付甲方按日计一定比例的违约金。
第七条 解决争议
7.1 双方如在履行协议过程中发生争议，应先协商解决。协商达不成一致的，双方应向所属的国际商会（ICC）申请仲裁。
7.2 仲裁裁决是终局的，对双方具有法律约束力。
第八条 其他
8.1 本协议是双方在友好协商的基础上签署的一个文件，是双方交流的记录；本协议不涉及保密事宜，除非双方另行签订的保密协议。
8.2 本协议适用于中华人民共和国法律，对本协议的双方具有法律约束力。
甲方（签字）：________________________
乙方（签字）：________________________
日期：__________________________
货物进口合同协议书 篇4
货物进口合同协议书
甲方（进口商）：
地址：
联系人：
电话：
传真：
乙方（出口商）：
地址：
联系人：
电话：
传真：
为明确双方进口货物的交付和结算条款、保证质量和数量及加强贸易合作，甲乙双方本着平等互利、友好协商的原则，就以下合同条款达成协议。
一、产品名称及技术参数
进口产品名称：
型号/规格：
单价：
数量：（或按价格向乙方询问可供数量）
二、交易方式
本次进口交易采用：
1. CIF（成本 加保险费和运费）价格，乙方负责将货物运送到甲方所指定的港口。按CIF价格制定合同单价，乙方负责运费、保险费及向海关申报所需手续，甲方负责领取货物和支付费用。
2. FOB（离岸价）价格，乙方负责将货物交付到甲方所指定的港口装运，按FOB价格制定合同单价，乙方负责向海关申报所需手续，甲方负责领取货物和支付费用。
三、质量标准
1. 出口货物应符合国际惯例和国家标准，符合商品销售合同及技术规范要求，以及甲方提供的技术参数要求。
2. 如有质量异议，甲乙双方应及时协商。
3. 出口货物应符合海关和入境国要求的检验标准和技术标准。
四、包装及标记
1. 出口货物应在符合运输安全要求的前提下，按照国家标准和合同要求包装，诸如划定去除零部件、组装说明和保养维护告诉之类装饰物。
2. 出口货物应按国际标准打标记，标识内容应包括产品名称、生产厂商名称和地址、产品数量、合格证书和运输标识等。
五、交货时间及验收
1. 交货时间：按照合同约定交货。如有延误，应根据委托单要求及时通告甲方，并经甲方同意以后，再行发运。如因乙方原因造成了交货延误，应根据协议一定的价格补偿。
2. 货物验收：甲方应及时检验货物并签字认证。如发现货物存在瑕疵，甲方有权单方面解除合同。乙方应承担因此产生的一切损失和赔偿。
六、结算方式
1. 甲方应在交货后3天内支付货款，迟付货款应按借款利率计算利息。
2. 货物售出前，乙方应集成合格性证书，销售应按政府规定下结合法税族和其他附加费用。
七、违约责任
1. 如乙方违约，应按照合同约定赔偿甲方损失，包括但不限于合同金额、利息、逾期交货的违约金等。
2. 如甲方违约，应按照合同约定承担违约责任，包括但不限于赔偿乙方损失、合同金额、逾期支付的违约金等。
八、争议解决
1. 合同履行中如发生争议，应由甲乙双方协商解决，如协商不成，应向所在地仲裁机构申请仲裁解决。
2. 仲裁裁决是终局裁决，对甲乙双方均有约束力。
九、其他条款
1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自签署后生效，有效期为一年，如双方有继续合作意愿，以协商方式进行扩大或延长合作事宜。
以上条款是本合同成立的不可分割的部分。甲乙双方确认，理解并接受上述所有条款并签字盖章作为对本合同的有效承诺。
甲方（签字）：
乙方（签字）：
日期：年 月 日
货物进口合同协议书 篇5
货物进口合同协议书
甲方（进口商）：_________________________
地址：____________________________________
电话：_____________________
传真：_____________________
法定代表人：_____________________
联系人：_____________________
身份证号码/组织机构代码：_____________________
乙方（出口商）：_________________________
地址：____________________________________
电话：_____________________
传真：_____________________
法定代表人：_____________________
联系人：_____________________
身份证号码/组织机构代码：_____________________
根据《中华人民共和国进出口商品检验法》的相关规定和双方自愿原则，乙方同意将如下商品销售给甲方，并签订本协议。
一、商品名称、质量标准和数量：
1.1 商品名称（中文名称和外文名称）：
1.2 质量标准：
1.3 数量：
二、交货地点和交货时间：
2.1 交货地点：
2.2 交货时间：
2.3 委托运输方：
2.4 运费承担方：
三、价格和支付条件：
3.1 商品价格：
3.2 支付方式：
3.3 预付款（如果有）：
3.4 发票方式：
四、装运单证和保险：
4.1 装运单证：
4.2 保险：
五、仲裁和争议解决：
5.1 本合同任何争议均应进行友好协商解决，如协商不成，将提交仲裁委员会仲裁。
5.2 仲裁所在地为乙方所在地。
5.3 仲裁结果是终局的，对双方均具有约束力。
六、违约责任：
6.1 违约金：
6.2 赔偿责任：
6.3 逾期交货责任：
七、不可抗力：
7.1 在本合同履行期间，如发生不可抗力事件，从事本合同中的双方应立即通知对方并采取合理措施减轻损失，但不可抗力事件应由双方协商处理。
八、其他：
8.1 本合同采用中英文两种文字，一式两份，甲、乙双方各持一份，具有同等法律效力。
8.2 本合同未涉及的事项，应根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规处理。
甲方（盖章）：_________________________日期：________年____月____日
乙方（盖章）：_________________________日期：________年____月____日
货物进口合同协议书 篇6
货物进口合同协议书
甲方：（进口商名称、地址、法定代表人）
乙方：（出口商名称、地址、法定代表人）
鉴于甲方有意进口乙方的货物，双方经过友好协商，达成如下协议：
第一条 产品名称、规格、数量
1.1 乙方同意向甲方出售以下货物：（详细描述货物名称、规格、数量、质量标准、单价等信息）
1.2 甲方同意按约定的数量、质量标准、单价购买乙方出售的货物。
第二条 价格、结算方式
2.1 货物价格为：（详细说明货物单价、总价等信息）
2.2 甲方应当在货物发运前支付货物价款的（百分之）（付款比例）作为订金，余款应当在货物到达目的地前（天数）天支付完毕。
2.3 货物价格包括出口报关、装运、保险等所有费用。
第三条 交货期限、承运方式
3.1 甲方提供交货地点为：（详细描述交货地点）
3.2 乙方应当按约定时间交付货物。
3.3 乙方应当按照甲方的要求选择合适的承运方式。
第四条 货物检验
4.1 在货物交付甲方后，甲方应当及时检验货物，如果发现任何质量问题应当及时通知乙方。
4.2 如若甲方不及时进行检验，甲方应当承担由此产生的一切后果。
第五条 违约责任
5.1 如果一方未能履行本协议的任何一项义务，应当对另一方造成的损失进行赔偿。
5.2 双方应当善意履行本协议，如果在履行过程中遇到问题，应当友好协商解决。
第六条 变更和解释
6.1 在本协议未签署前已经存在的约定，将对本协议产生影响，应当在本协议中明确规定。
6.2 除非经双方协商一致并以书面形式确认，否则本协议不允许部分或全部受让、转让、解除、修订或者终止。
6.3 本协议的任何解释和争议，应当由双方协商解决。如果协商不成，双方应当向所在地法院提起诉讼。
第七条 保密协议
7.1 双方应当对本协议的内容及有关交易信息保密，不得向第三方泄露。
7.2 双方应当在协议履行完毕后继续遵守保密义务。
第八条 附则
8.1 本协议自双方签署之日起生效，有效期为（天数）天。
8.2 本协议不代表双方之间建立任何代理、合资、合作等关系。
8.3 本协议的任何修改、补充、附件等均为本协议不可分割的组成部分。
8.4 本协议如用中文、英文等多种语言书写，则各版本具同等法律效力。
甲方（盖章）： 乙方（盖章）：
签订日期： 签订日期：
货物进口合同协议书 篇7
本协议书由以下双方就合同相关事宜进行订立：
甲方：（买方名称）__________ 法定代表人：__________ 地址：__________ 电话：__________
乙方：（卖方名称）__________ 法定代表人：__________ 地址：__________ 电话：__________
鉴于甲方需要进口某种或某类货物，为了双方的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》和国际贸易惯例，经甲乙双方协商，达成如下协议：
第一条 货物名称、规格、数量、价格及交货时间
1.1 货物名称和规格：
1.2 货物数量：
1.3 货物单价：
1.4 货物总价：
1.5 运费：
1.6 包装：
1.7 交货时间：
1.8 交货地点：
备注：如需其他条款，请双方协商并在此注明。
第二条 付款方式及时间
2.1 甲方应向乙方支付货款及运费。
2.2 货款付款方式：
2.3 货款付款时间：
2.4 运费付款方式：
2.5 运费付款时间：
2.6 如甲方未能按时付款，应按照以下条款支付违约金：
第一日：按货款金额的2%计算；
第二日：按货款金额的3%计算；
第三日：按货款金额的4%计算；
以此类推，每日增加1%的递增，直至支付完成。
2.7 若因乙方原因导致不能按时交货，应向甲方支付违约金，按每延迟一天订单总价的0.5%标准支付。
第三条 质量标准
3.1 出口货物按照出口国家的标准出口；
3.2 其他协商的标准是：____________
第四条 运输方式
4.1 运输方式：____________
4.2 运输期限：
4.3 运输工具：
4.4 运输公司：
4.5 运输保险：
第五条 不可抗力
因以下情形所出现的影响、风险和责任，由造成方承担：
5.1 自然灾害，如火灾、水灾、地震等；
5.2 战争、戒严、政治动乱等政治因素；
5.3 实行国家法律、法规规章等政策；
5.4 由于人力不可抗拒因素所造成的系统故障、线路故障、停电等；
5.5 其他不可抗力或不可预见的事故。
第六条 违约责任
6.1 若因甲方原因导致不能按期履行合同，应向乙方支付违约金，按每延迟一天订单总价的0.5%标准支付。
6.2 若因乙方原因导致不能按期履行合同，乙方应承担违约责任，并向甲方支付违约金，按每延迟一天订单总价的0.5%标准支付。
第七条 争议解决
在履行本合同时发生的争议，双方应协商解决，若无法协商达成一致，应向甲方所在地人民法院以仲裁的方式解决。
第八条 其他条款
8.1 本合同自双方签字或盖章即生效，有效期截至__________。
8.2 本合同正本一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
8.3 本合同未约定事项以《中华人民共和国合同法》和国际贸易惯例为准。
甲方（买方）签名：_____________ 日期：_____________
乙方（卖方）签名：_____________ 日期：_____________
[合同]租房简短协议书怎么写
租房简单协议书
租房简单协议书（一）
出租方（甲方）：________ 性别：____年___月____日出生
承租方（乙方）：_________ 性别：_____年____月___日出生，身份证号码：_______________
甲、乙双方就房屋租赁事宜，达成如下协议：
一、甲方将位于____市____街道___小区___号楼号的房屋出租给乙方居住使用，租赁期限自______年___月___日至____年___月___日，计___个月。
二、本房屋月租金为人民币_____元，按月交。每月月初15日内，乙方向甲方支付全月租金。
三、乙方租赁期间，水费、电费、取暖费、燃气费、电话费、物业费以及其它由乙方居住而产生的费用由乙方负担。租赁结束时，乙方须交清欠费。
四、乙方不得随意损坏房屋设施，如需装修或改造，需先征得甲方同意，并承担装修改造费用。租赁结束时，乙方须将房屋设施恢复原状。
五、租赁期满后，如乙方要求继续租赁，则须提前 1个月向甲方提出，甲方收到乙方要求后7天内答复。如同意继续租赁，则续签租赁合同。同等条件下，乙方享有优先租赁的.权利。
六、租赁期间，任何一方提出终止合同，需提前1个月书面通知对方，经双方协商后签订终止合同书。若一方强行中止合同，须向另一方支付违约金______元。
七、发生争议，甲、乙双方友好协商解决。协商不成时，提请由当地人民法院仲裁。
八、本合同连一式两份，甲、乙双方各执一份，自双方签字之日起生效。
甲方：_____________联系电话：_______________
乙方：_____________联系电话：_______________
年月日
租房简单协议书（二）
出租人（下称甲方）：
承租人（下称乙方）：
（身份证号： 联系电话： ）
乙方为合法住宿之需要，就租用甲方房屋事宜，双方经充分协商，达成如下一致协议条款。
一、租赁物及用途
甲方愿意将拥有完整所有权及处分权的坐落于__________面积约为______平方米的房屋租赁给乙方使用。乙方愿意承租上述房屋，保证在约定范围内使用房屋，并不得进行违法活动及超经营范围从事活动。
二、租赁期间
乙方租赁甲方房屋的期限为 ，自_____ 年_____月_____日起至_____ 年_____ 月_____日止。
三、租赁费用及给付
乙方租用甲方房屋的月租金为______元/月，采取先付租金后使用的原则，按______月缴纳。下一次租金需提前______天内交纳。
乙方所用水、电、煤气、物管、清洁等相关生活费用由乙方自行承担，并按时缴纳，逾期造成停水停电的，由乙方承担全部责任。采暖费由______方承担。
四、乙方对房屋进行任何装修或增设他物可能影响甲方房屋结构或安全的，应事先征得甲方的书面同意，并不得破坏房屋结构。
五、乙方不得利用承租房屋进行违规经营或违法活动，损害公共利益。
六、未尽事宜，甲、乙双方协商解决。
七、本协议书经双方签字或盖章后生效。
八、本协议书一式二份，双方各执一份。
甲 方（签字） ： 联系电话：
身份证号码：
乙 方（签字）： 联系电话：
身份证号码：
年 月 日
[精]双方协议离婚合同协议书(精选10篇)
合同在我们身边出现的次数也逐渐变多。合同当事人包括债权人和债务人，如何去拟定一份正规优秀的合同呢？编辑精心筛选出一篇内容丰富又深入的文章让大家收获颇丰，学无止境阅读无穷尽希望以下内容能够为您提供参考和帮助！
双方协议离婚合同协议书 篇1
双方协议离婚合同协议书
甲方：（姓名）身份证号码：（号码）
乙方：（姓名）身份证号码：（号码）
鉴于甲、乙双方在婚姻生活中存在分歧，无法继续维持婚姻关系，经协商决定自愿解除婚姻关系，本着平等、自愿、诚信、协商原则，经双方友好协商，达成以下协议：
一、财产分割
1.甲乙双方结婚期间所得的财产，应平均分割，无论属于谁名下。甲方同意将购买的房产重新和乙方进行产权变更，产权由乙方单独所有。
2.甲乙双方结婚期间所借贷款项，归还方案如下：若是双方共同还贷，则各自分担应还款项一半；若为单方借款，则由该方独自承担。
3.甲、乙双方个人财产归各自所有，互不干涉。
4.甲、乙双方在婚姻关系解除后，其他所有财产不再共有，互不分割。
二、子女抚养
1.甲、乙双方育有一名子女，由乙方承担子女抚养和教育的全部费用，甲方无需承担。
2.乙方对子女的抚养和教育有最终决定权。甲方有权抚养和接观子女，但需预先与乙方商定，确保不影响子女正常生活。
3.甲方不得干涉乙方对子女的抚养和教育。
三、探视
1.甲、乙双方离婚后，甲方有权每月第一个周末探视子女一次，时间为从周五晚上6点到周日晚上6点。另外如遇到特殊情况，甲方有权向乙方提出变动时间的请求，需提前两天与乙方协商，并得到乙方的同意。
2.甲方并不需要支付任何探视费用，但需保证子女的生活及学习。
3.甲方探视期间不得对子女进行任何不当言行。
四、维护和解
1.甲、乙双方应履行本协议约定的各项协议，共同维护家庭和睦和各自的尊严。
2.如因双方协议未尽事宜发生争议时，应友好协商解决；如协商未果，可向当地公证处申请调解，或根据当地法规提出仲裁或诉讼。
3.本协议签署后生效，双方义不容辞履行协议。
4.本协议为双方协商一致，具有法律效力，任何一方不得单方面撤销或变更协议。
以上协议的书写人为甲方。
甲方：（姓名） 乙方：（姓名）
签字： 签字：
日期： 日期：
双方协议离婚合同协议书 篇2
双方协议离婚合同协议书
甲方：XXX(男), 身份证号码：XXXXXXXXXXXXXXXXXX
乙方：XXX(女), 身份证号码：XXXXXXXXXXXXXXXXXX
鉴于甲、乙双方因家庭矛盾无法维持婚姻关系，根据中华人民共和国婚姻法等有关规定，经协商一致决定离婚。
一、夫妻共同财产的处理
1、夫妻共同房产
夫妻共同房产为XXX小区X号楼XXX平米房屋，房产证号为XXXXXXXXXXXXX。离婚后，该房屋产权归甲方所有，乙方无权要求该房产的任何权益。
2、夫妻共同存款
夫妻共同存款为120000元，离婚后，甲方将存款中的100000元转账给乙方，剩余20000元归甲方所有。
3、夫妻共同汽车
夫妻共同汽车为XXXXXX轿车，车牌号为XXXXXXXX。离婚后，该汽车归乙方所有，甲方无权要求该汽车的任何权益。
4、夫妻共同债务
夫妻共同债务为30000元。离婚后，债务由甲、乙双方各自承担，甲方应承担20000元，乙方应承担10000元。
二、对未成年子女的抚养权、探望权及抚养费的约定
夫妻共同育有一名女儿，名为XXX，出生日期为XXXX年X月XX日。未成年子女的抚养权、探望权及抚养费的约定如下：
1、未成年子女的抚养权
未成年子女的抚养权归乙方所有。甲方无权要求未成年子女的抚养权。
2、未成年子女的探望权
甲方有权在每周周末晚上7点至第二天早上7点期间探望未成年子女，节假日甲、乙双方协商确定。若双方无法协商一致，按照乙方制定的探望计划执行。
3、抚养费
未成年子女的抚养费月最低不低于3500元。抚养费由甲方支付给乙方，每月5日前汇入乙方指定银行账户，至未成年子女成年或离校前一天为止。
三、离婚协议的其他事项
1、离婚后，甲、乙双方各自有权再婚，但不得影响未成年子女的抚养权、探望权及其他权益。
2、离婚后，甲、乙双方不得再因本次婚姻问题、夫妻关系问题向任何法院、政府部门申请过户房产、抚养权及其他相关事宜。
3、离婚协议生效后，甲、乙双方互不干涉对方的生活、工作及婚姻。
四、离婚协议的变更、解除及法律效力
1、本协议生效后，如甲、乙双方需变更本协议的内容，双方应协商一致并签订变更协议。
2、如甲、乙双方协议解除本协议，双方应向当地人民法院申请离婚，并依法执行相关程序。
3、本协议自双方签署之日起生效。本协议的内容对甲、乙双方具有法律约束力。若双方违反本协议，应承担相应的法律责任。
甲方：(签字) 日期：XXXX年X月XX日
乙方：(签字) 日期：XXXX年X月XX日
双方协议离婚合同协议书 篇3
双方协议离婚合同协议书
一、离婚事由
经过双方协商，考虑到感情疏远，家庭生活不和谐等因素，本协议书确认，双方申请离婚。
二、离婚方式
双方同意采取和平协商的方式解决离婚问题，在法律规定范围内自愿离婚，不存在任何一方被强迫离婚的情况。
三、财产划分
1、夫妻双方未取得共同财产的，各自承担自己的负债和生活费用。
2、夫妻双方已经取得共同财产的，按照以下方式分配：
（1）共同房产：共同所有，分别享有产权，由夫妻双方共同协商决定房产使用权和独立使用时间。
（2）存款、理财、基金、股权等财产：根据所涉及财产的价值分别进行分配。
（3）生活用品和家居物品：由双方协商分配。
四、子女抚养
1、子女抚养问题由夫妻双方协商解决。如双方对子女抚养事宜未能协商一致，由法院根据实际情况判定。
2、子女抚养费用由父母双方共同承担，如有需要，可以将收入和开支情况报请法院审核处理。
五、其他约定
1、夫妻双方不存在借贷纠纷、诉讼纠纷等其他方面的问题。
2、夫妻双方不会因离婚而影响或限制对方的人身自由、婚姻自由和名誉尊严等合法权益。
六、离婚时间和效力
本协议书自双方签字生效，离婚登记可在签署协议后的一个月内办理。自本协议生效之日起，双方对本协议的内容无异议，离婚顺利实行。
七、协议书补充说明
本协议书系夫妻双方自愿协商，达成共识后签订，不受任何第三方的干预。如双方存在未能解决的问题，应及时协商解决，并补充到本协议的附件中。
八、协议书亲笔签署
本协议书一式两份，夫妻双方各执一份，自愿签订并亲笔签署，见证人： _____________（签字）。签署时间：____________。
甲方： 乙方：
签字： ___________ 签字： ___________
日期： 日期：
见证人签字： ___________
双方协议离婚合同协议书 篇4
双方协议离婚合同协议书
一、权利及义务的约定
1. 意愿表示：由于彼此之间的感情已经疏远，难以继续维系婚姻关系，经过协商，双方自愿协议离婚。
2. 财产的分割：双方在婚姻关系中共同享有的财产，根据公开、公正、公平的原则进行分割。包括但不限于：夫妻共同的存款、投资、房产、车辆、家具、电器等。
3. 子女抚养权的约定：双方共同拥有子女的抚养权，协商由父母共同承担抚养义务并提供必要的经济支持。如出现分歧，且协商不成，应当由法院根据实际情况作出判决。
4. 费用的承担：离婚过程中产生的诉讼费用，双方各自承担。
5. 抚养费的约定：由于双方子女年幼，需要双方父母提供必要的经济支持，双方父母共同商定由父母之间约定的财产收益为抚养费的来源。抚养费的使用由子女的监护人共同决定。
二、附加约束
1. 双方应当保证对方在人身、财产等方面的合法权益不受侵犯，并承担相关的法律责任。
2. 离婚之后，双方应当互不干涉对方的生活和工作，保持良好的社会公德心和夫妻之间应有的基本尊重和关爱。
3. 双方在签署本协议之前应当对协议内容进行充分的自主协商和了解，并明确自己的权利和义务。
4. 离婚后，子女的抚养、教育和健康问题，由父母双方共同协商处理，并按照实际情况进行分配。
三、协议生效
此协议经双方协商一致，共同签署，具有法律效力。双方应当按照协议约定，履行各自的义务，并不得违反协议的约定。如有争议，应当通过友好协商解决；协商不成的，应当向有管辖权的法院提起诉讼。
四、其他约定
1. 协议生效后，双方应当按照分割协议的原则将财产划分为各自所有，并办理过户手续。
2. 双方同意公证本协议，以提高协议的效力和证明权。
3. 离婚后，双方应当保持良好的家庭关系，共同关心、照顾子女的成长，为子女创造良好的家庭教育环境。
签订地点： 签订日期：
甲方（签名）： 乙方（签名）：
双方协议离婚合同协议书 篇5
双方协议离婚合同协议书
第一部分：离婚协议的起草和签署
愿协议离婚的双方（以下简称“甲方”和“乙方”）：
在相互充分尊重和信任的基础上，本着自愿、平等、公正、合法的原则，经过友好协商，达成如下协议：
第二部分：离婚协议的内容
一、离婚协议的原则
1. 新婚财产原则
2. 转移财产原则
3. 分配财产原则
4. 合法就业原则
二、财产分割
1. 双方某某银行个人存款分得如下：
甲方人民币10000元；
乙方人民币10000元。
2. 双方某某银行征信卡支付共计消费如下：
甲方人民币16000元 全部还清；
乙方人民币20000元 全部还清。
3. 双方房产、汽车等财产的归属分割
双方共计一处房产（在甲方名下）一辆汽车（在乙方名下）。
甲方放弃共同房产，不再追究乙方的任何义务。
乙方放弃汽车的任何权利和义务。
5. 离婚后财产保管
6. 未尽事项
三、抚养权和探视权
1. 抚养权的归属
2. 探视权
四、后期金额互相追踪
甲方与乙方均同意，本协议签署后，在2年内如双方又发生其他任何金钱往来时，必须全额相互保持各自财务独立。
五、协议效力
本协议自双方签署之日起生效，协议双方严格遵守本协议约定内容。双方坦诚相待、互相尊重，以和平、友好的方式结束恋爱关系，共同维护家庭的稳定。如有违反本协议规定，违约方应承担相应的法律责任。
本协议正本一式两份，甲方、乙方各持一份，具有同等的法律效力。
甲方（签字）：________ 乙方（签字）：________
签署日期：__________ 年 月 日
审核人：___________
附言：
离婚协议的签署需要很认真地进行，有所考虑和讨论。离婚的人要有耐心，必须要关心自己的孩子和配偶。如果签署协议时，对内容有意见或疑虑，建议在签署前寻求法律帮助或咨询相关方面的专业人士。
双方协议离婚合同协议书 篇6
双方协议离婚合同协议书
甲方：（男方姓名） 住址：xxxxxxxxxxxxxx
乙方：（女方姓名） 住址：xxxxxxxxxxxxxx
鉴于甲、乙双方婚姻关系已经破裂，经过友好协商，自愿离婚，现就财产分割、子女抚养、探望等事宜达成如下协议：
第一条 离婚
甲、乙双方自愿解除婚姻关系，达成离婚协议，依法办理离婚手续。婚姻登记机关解除婚姻登记，按规定颁发离婚证书。
第二条 子女抚养
1. 子女抚养权：
（1）由父亲（甲方）独立抚养的，子女的生活、教育、医疗费用由父亲负责。母亲（乙方）每月支付抚养费人民币xxxx元至父亲指定的银行账户。
（2）由母亲（乙方）独立抚养的，子女的生活、教育、医疗费用由母亲负责。父亲（甲方）每月支付抚养费人民币xxxx元至母亲指定的银行账户。
2. 离婚一年后，甲、乙双方协商，视情况给子女划拨一部分财产，将协议书交由人民法院认可。
3. 离婚后，甲、乙双方均应保持良好的关系，互不扰乱对方的生活。
第三条 财产分割
1. 婚后所得的共同财产一律按照其产生、取得的时间归属。
2. 离婚后，甲方持有房产一套，乙方持有汽车一辆。除此之外，甲、乙双方结婚期间所购买物品、存款等财物，分别划分归属。
3. 双方如有无法达成协议的财产问题，将由人民法院裁决。
第四条 探望
1. 离婚后，子女的探望权由甲方行使。
2. 乙方应在规定的时间及时送子女至约定地点，确保子女按时与甲方团聚。
第五条 协议的变更和解除
1. 如双方在协议生效后有任何变更情况须协商解决，需要重新签署协议。
2. 如双方协议书约定终止或自行解除，双方应按照协议约定的方式处理相关问题。
第六条 协议生效
1. 甲、乙双方签署本协议后，即表示双方已仔细阅读、理解并同意本协议条款，具有法律效力。
2. 双方一份，分别备案保管，并提交人民法院。
甲方（签名）： 乙方（签名）：
日期： 日期：
双方协议离婚合同协议书 篇7
双方协议离婚合同协议书
甲方：张某
身份证号码：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
住所：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
乙方：李某
身份证号码：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
住所：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
前言
经过双方沟通协商，本着平等自愿、协商一致的原则，达成以下协议：
一、离婚事由
因性格不合，生活矛盾增多，经过长时间思考和协商，双方共同决定离婚。
二、婚姻关系解除及离婚财产处理
双方协议解除婚姻关系，进行以下财产分割：
（一）财产清算
（1） 房屋产权
甲方和乙方所住房产、土地产权证均为乙方所有，甲方同意将此房屋的房屋产权及土地产权全部归还给乙方，不再有权要求该处房产产权。
（2） 车辆
甲方和乙方各自名下无车，因此无需进行财产分割。
（3） 存款理财
甲方和乙方有一定的存款和理财，本着自愿平等原则，对资金进行分割，甲方将所持有的存款和理财全部划转至乙方名下，乙方将上述金额的50%返回给甲方，两方认为此次分配公平合理，双方不再相互索要。
（4） 生活用品等
甲方和乙方共同分配所共同使用的婚礼戒指、家具、家电等生活用品，分配结果双方均认可，并不再相互索要。
三、子女抚养及探视权问题
甲方和乙方共同育有一名儿子，儿子目前年龄为10岁。双方共同协商，子女抚养权归乙方所有，乙方应将儿子抚养成人，并保证儿子的生活、教育、医疗、交通、住宿等问题，甲方可根据自己意愿进行探视，时间和方式由双方另行协商。
四、离婚过程中的协商和解
双方离婚当事人，应以诚信为基础，以和平解决、协商妥善处理方案为目标，通力配合、认真执行各项协议，在离婚过程中相互宽容、理解，保持所述协议的完整和稳定。
五、其他事项
甲方和乙方应在离婚完成后，将双方共同债务进行妥善分割，确保离婚双方不再承担对方所拥有或负有的债务责任。
本协议自双方签字之日起生效。本协议与双方其他协议、文件及其他法律文书一并共同构成有效的法律文件。
甲方： 签名： 日期：
乙方： 签名： 日期：
双方协议离婚合同协议书 篇8
双方协议离婚合同协议书
甲方：（男方）________
身份证号码：________
联系电话：________
地址：________
乙方：（女方）________
身份证号码：________
联系电话：________
地址：________
鉴于：甲方和乙方自愿协议离婚，双方经协商一致，依据《中华人民共和国婚姻法》及相关法律法规规定，现签订本合同协议书。
一、离婚协议的内容
1、财产的处理
（1）现甲方、乙方已经协商，共同决定房产及其他资产的所有权问题如下：
- 房产所有权：甲方、乙方共同拥有，乙方放弃对房产的所有权，甲方独享房产所有权。
- 车产所有权：甲方放弃车产所有权，车产归乙方所有，乙方不得要求甲方负担任何费用。
（2）财产债务：
- 甲方所欠房产贷款，由甲方独立承担。
- 乙方所欠车贷，由乙方独立承担。
2、子女抚养、教育等问题
（1）抚养权：
- 子女的抚养权由甲方行使，乙方同意让甲方独立承担子女的抚养责任和费用，乙方享有假期探望权。
- 甲方同意为子女的生活和教育负责，保证为子女提供合理的生活、教育条件 ，在甲方需要帮助时，乙方应当尽力协助。
（2）监护权：
- 监护权属于甲方，甲方对子女的卫生保健、教育、生活等工作要负全面的责任。
- 子女的教育由甲方负责，乙方应积极参与子女的教育工作，双方对子女的成长给予关注和支持。
3、感情纠纷处理方式
（1）为了保持良好的社会秩序和双方甚至子女的生活环境，双方应加强思想理解和沟通，妥善处理感情纠纷。
（2）如感情纠纷必须解决，双方应通过民间调解、调解委员会或家庭法庭来解决，协商不成可依法申请法院介入调解或审判。
4、退出共同生活
经协商，双方同意乙方搬离所居住的房屋。
二、离婚程序
根据《中华人民共和国婚姻法》的有关规定，双方同意申请离婚，按照法律规定的程序进行离婚。
三、其他约定事项
1、甲方和乙方离婚后，必须珍视亲情和友情，维护和谐的子女抚养环境，积极履行双方间的契约精神。
2、除非另有约定，否则本协议的一方在执行本协议时违反任何条款或结束委托，则需要承担除此之外的任何损失和责任。
3、本协议项下的所有争议均应提交仲裁机构或人民法院进行调解或解决。仲裁或解决方案应遵循法律、道德和公正的原则。
4、本协议自双方签署之日起生效，各方应本着公平原则严格执行，不得有任何违反本协议的行为。
5、本协议正本一式两份，甲方、乙方各执一份，具有同等法律效力。
甲方：（男方）______ 乙方：（女方）______
签字：________ 签字: _________
日期：_________ 日期：_________
声明：甲方、乙方均已详细阅读本协议购买明白，认同并自愿签订此协议。
双方协议离婚合同协议书 篇9
双方协议离婚合同协议书
甲方：（男方姓名、身份证号码、住所地）
乙方：（女方姓名、身份证号码、住所地）
经过双方协商达成一致，决定结束婚姻关系，特订立本协议。
第一条 离婚原因
甲、乙双方婚姻关系自结婚起持续多年，但随着生活、工作等方面的变化，感情逐渐疏离，最终导致婚姻破裂。经过长时间思考和沟通，双方自愿离婚，决心协议解决离婚事宜。
第二条 财产分割
1、双方在本次离婚中所涉及的财产分割按照《中华人民共和国婚姻法》的有关规定进行，甲方、乙方两人的全部共同财产，按照乙方四份，甲方六份的比例分割。
2、甲方与乙方各保留自己的个人财产，并不予分割。
3、本协议签订后双方对各自的财产负完全的责任，互不干涉。
第三条 生育子女抚养问题
1、甲、乙双方共育有（）个子女，在此就子女的抚养问题达成一致意见。由于双方工作繁忙，共同决定子女的生活事务由乙方以主要负责，甲方协助乙方，并对子女的生活费、学费等提供必要的保障。
2、对于子女的抚养和教育问题，甲、乙双方应共同制定具体方案，并严格执行。
第四条 负债问题
1、双方已结婚后所产生的债务由双方共同偿还。双方已就本次离婚前的全部债务协商完毕并偿还清除，对此均无异议。
2、本协议生效后，双方所产生的债务由各自承担，互不干涉。
第五条 涉诉问题
1、任何一方不得以离婚为由起诉对方，并对因此产生的经济损失承担相应责任；
2、若因双方离婚所产生的争议，双方应通过协商解决；若协商未果，应向相关机构申请调解或仲裁，不得走上诉讼之路。
第六条 协议生效
1、本协议自双方签字盖章或签字日期为准，自发生法律效力之日起，双方应严格执行并执行至实际割让分割的所有财产或债务，终止本次婚姻关系；
2、本协议生效前的未尽事宜或未尽情形，均由双方沟通解决。
甲方签字：___________日期：____________
乙方签字：___________日期：____________
见证人1签字：___________日期：____________
见证人2签字：___________日期：____________
（注：甲、乙双方以及见证人需提供有效身份证件复印件、户口簿复印件，并加盖公安机关、派出所签名或指纹）
双方协议离婚合同协议书 篇10
双方协议离婚合同协议书
甲方：×××，男，身份证号码：××××××××××，住址：×××××××××××。
乙方：×××，女，身份证号码：××××××××××，住址：×××××××××××。
双方在经过充分的协商和友好的分析研究后，决定结束婚姻关系并保持平和友好关系。根据《婚姻法》的有关规定，双方就离婚事宜达成如下协议：
一、离婚原因及要求
1.1 双方感情出现了不可调和的矛盾，影响了两人的婚姻生活，导致无法继续维持婚姻关系。
1.2 双方已经心平气和地沟通，互相尊重，自愿协商解决离婚事宜。
1.3 双方决定协议离婚，并保持平和友好关系，共同抚养子女，共同承担抚养费等相关费用。
二、子女相关事宜
2.1 双方夫妻共同抚养子女，双方从现在起共同行使子女的监护权和家庭教育权。离婚后，双方要加强联系，共同做好子女的教育和养育工作。
2.2 子女赡养费问题。自离婚之日起，甲方与乙方共同承担子女的抚养费和教育费。
三、财产处理事宜
3.1 家庭财产的划分。根据财产的实际情况，依法合理地分配家庭财产，主要内容如下：
（1）乙方占有家庭房产、家具、电器等有形财产，由丙方评估估价后统一界定其价值。
（2）甲方以现金方式赔偿乙方五万元作为分割家庭财产的补偿，分三个月付清。
3.2 婚姻期间的债务清偿。离婚前婚姻期间产生的贷款和债务由双方平分，乙方拥有剩余欠款付清后的物品。
3.3 随时放弃对和解协议中一切可能的过去或现在的义务做出任何时间或事情的抗议、异议、要求或索赔。
四、离婚协议生效条件
4.1 双方丧失诉讼、调解权利的协议，一旦签写后就成立，达成离婚。
4.2 协议签署后，各自负责办理相关手续，在15天内，双方应当将协议书及各种相关材料统一交给有关部门，在规定时间内办理离婚手续。
4.3 离婚协议书一式两份，各方持一份，另一份存档备查。
5. 其他事宜
5.1 本协议未约定的事项，双方愿意依照相关法律和现有法规处理。
5.2 本协议书是双方真实意愿的体现，有效期内任何一方不能变更或撤回本协议内容。
5.3 本协议自签定之日起生效，期限为两年，在协议期限届满后，双方可以再次另行协商。
甲方 乙方
签字： 签字：
日期： 日期：
