这个世界发展地很快,你能在绝大多数的地方见到合同的存在。能够产生合同当事人预期的法律效力的合同,不过大家都有为写合同的事而发过愁吧?根据您的提要小编为您整理了以下有用的信息:“工程施工合同纠纷和解协议书”,非常荣幸能为您提供参考!...

活动范文 > 合同协议 > 导航 > 工程施工合同纠纷和解协议书(7篇)

工程施工合同纠纷和解协议书

2024-01-01

相关推荐

工程施工合同纠纷和解协议书(7篇)。

这个世界发展地很快,你能在绝大多数的地方见到合同的存在。能够产生合同当事人预期的法律效力的合同,不过大家都有为写合同的事而发过愁吧?根据您的提要小编为您整理了以下有用的信息:“工程施工合同纠纷和解协议书”,非常荣幸能为您提供参考!

工程施工合同纠纷和解协议书 篇1

工程施工合同纠纷和解协议书

甲方:××建筑有限公司

乙方:××装饰工程有限公司

地点:××市

经过双方友好协商,本着互惠互利的原则,特就工程施工合同纠纷达成如下协议:

一、纠纷背景

甲方与乙方签订了一份建筑工程施工合同(以下简称“合同”),约定了乙方完成某楼盘的装修工程,总价款为××万元,工期从××年×月×日开始,至××年×月×日结束。但在工程施工过程中,甲方发现乙方存在延误工期、工程质量不符合要求等问题,经过沟通协商后未能达成一致意见,双方产生了争议。

二、争议解决方式

甲乙双方同意,采用和解方式解决纠纷,撤销起诉,进行和解协商。

三、争议解决内容

1、 工程质量问题:乙方承诺,在××年×月×日前对存在的工程质量问题进行整改,并保证符合相关规定和标准,以配合甲方验收。

2、 延误工期问题:乙方承诺,对由于自身原因导致的工期延误进行补偿,并按照已经确认的施工工期进行工程完工、验收。

3、 价格问题:甲方与乙方协商后,乙方同意按照双方协商达成的新的价款标准,重新制定付款计划。

4、 保证金问题:甲方同意在收到经乙方确认的工程质量达到要求后,将装修工程施工合同保证金退还给乙方。

四、履行方式

1、 工程质量问题:乙方须在××年×月×日前提交整改计划,并在××年×月×日前完成整改工作,甲方以当地相关标准进行验收。

2、 延误工期问题:乙方承诺,按照新的工程完工时间表履行合同义务。

3、 价格问题:甲方与乙方协商制定新的价款标准,并按照新的价款标准重新制定付款计划,保证按时足额支付。

4、 保证金问题:乙方完成工程施工后,甲方验收合格并确认后,将退还合同保证金。

五、其他约定

1、 本和解协议书自双方签字生效,双方应在××日前履行协议内容,以消除争议。

2、 如在履行过程中遇到任何问题,应及时协商解决,保持沟通,避免影响工程进度。

3、 本协议书一式两份,甲乙双方各执一份。

甲方:××建筑有限公司 (盖章) 乙方:××装饰工程有限公司 (盖章)

签署日期:××年×月×日

工程施工合同纠纷和解协议书 篇2

2022工程施工合同纠纷和解协议书模板是网为大家提供及整理发布,其中里面内容可阅读参考学习。工程施工合同纠纷和解协议书模板能帮助到大家需求和解决方案,看完能有所启发及帮到您!内容下载可根据需要自行编辑修改,相关内容可进行关键字搜索。

2022工程施工合同纠纷和解协议书模板正文内容

甲方:_________________公司

乙方:_________________公司原甲乙双方的______________工程施工合同纠纷一案,经友好协商,达成如下协议书:

1、甲方同意在本协议书经双方签收之日一次性支付给乙方工程款人民币________万元(除本协议书第4条约定外的建筑物的保修、维修及后期整理均由甲方承担),该款从法院业已冻结的款项中支付,且甲方同意从冻结款项中另行划款_______万元至法院并按照本协议书的约定支付;同时乙方同意申请法院解除对________万元外款项的冻结。

2、乙方同意在本协议书签定之日起的2日内将__________全部安装完毕;

3、在乙方完成上条之同日,甲方同意将乙方支付的_____万元保证金及其银行利息由甲方签字后向________市_______银行递交解封凭证。

4、乙方同意按照建筑法律法规的规定对本案工程的主体结构工程、基础工程承担设计合理使用寿命期限内的保修责任,并出具必须的质量保修书。

5、对于_______建设局质监站提出的应由施工单位提供的验收所需的完整合格的资料和手续,乙方同意在协议书签定之日起的30日内提供,并同意负全部提供责任,否则乙方每迟延一天扣付工程款______万元给甲方。本条义务完成后,乙方向法院提出并征求甲方及______县建筑局监督站书面意见同意后由法院将______万元予以转付。

6、甲方双方均放弃追究对方的本协议约定以外的其它违约责任和经济损失。

7、在上述条款履行完毕后,双方就施工合同已无其他经济纠葛,双方经济纠纷已经解决。

8、本案诉讼费用由乙方承担。

甲方:____________公司 乙方:____________公司

________年_____月_____日

工程施工合同纠纷和解协议书 篇3

工程施工合同纠纷和解协议书

甲方:xx工程有限公司 地址:xx市xx区xx路xx号

乙方:xx建筑物业有限公司 地址:xx市xx区xx路xx号

经双方协商,就双方在工程施工合同方面发生的纠纷,达成如下和解协议:

一、工程施工合同纠纷原因

1、施工时间:乙方声称甲方没有在合同规定的时间内完成施工任务;甲方则声称乙方未按时支付施工款项。

2、工程质量:乙方声称甲方的施工质量不达标,影响了工程的使用效果;甲方认为问题出在乙方方面,乙方未按照合同约定的图纸进行施工,导致工程质量下降。

二、和解内容

1、施工时间:双方同意相互宽限,甲方在本协议签署之日起,须在一周内完成未完成的施工任务;乙方在甲方完成任务并验收合格后,即可支付相应款项。

2、工程质量:在工程使用过程中出现的质量问题,双方协商解决。如果是甲方原因造成的问题,甲方需负责修复。如果是乙方原因导致的问题,乙方需承担修复费用。

三、和解后的责任分配

1、在本次和解中,甲方和乙方都不向对方索要经济上的赔偿。

2、双方互相保证在工程施工过程中,不会再出现类似的问题,如发生纠纷将及时协商解决。

四、法律效力

本协议一式两份,双方各执一份。自双方签署之日起生效,并对双方具有法律效力。如双方需要修改或解除本协议,应当经过协商,并达成书面一致意见。

签署人:甲方代表 乙方代表

日期: 日期:

工程施工合同纠纷和解协议书 篇4

工程施工合同纠纷和解协议书

甲方:某某建筑工程有限公司

地址:XX市XX区XX路XX号

法定代表人:XXX

乙方:某某工程承包有限公司

地址:XX市XX区XX路XX号

法定代表人:XXX

为了解决甲乙双方在合同履行过程中所发生的纠纷,根据《合同法》的有关规定,经双方协商一致,特达成以下和解协议:

一、纠纷原因及处理

1. 甲方自2019年6月25日起,与乙方签订了一份建筑工程承包合同(合同号:XXXXX-XXXXX),乙方承担本工程的施工任务。合同约定:乙方应于2020年6月25日前完成相关建筑工程。合同签订后,双方共同对供货、施工、验收、结算等事宜进行了详细协商,并在合同中提出了明确的约定和要求。

2. 在工程施工中,由于甲方未按照合同约定的质量标准对项目进行质量监管和验收工作,导致乙方施工中遇到的许多问题无法及时得到解决,直接影响了工程施工质量和进度的推进,因此,乙方多次向甲方提出了构建协同机制的建议,但未得到甲方的积极响应。

3. 在合同履行过程中,双方存在了工程进度滞后、工程质量不达标、工程变更等纠纷事项,甲乙双方应完全自行承担此等责任。经双方协商一致,自甲方向乙方支付200万元相应违约金之日起,各自承担其各自责任之外,在此和解协议书的达成之日起,不再做相应核算或索赔。

二、协议的实施细节与要求

1. 协议的生效条件:该协议生效的前提条件是,甲乙双方确认书正式签署并盖章有效。

2. 协议的实施年限:该协议从双方签署后生效。履行期2018年起,至2021年6月25日,履行期间内各方均应认真履行协议的相关条款并及时清算欠款。

3. 违约和解决:如果协议中所约定的事项未能实现,或一方未按协议约定负责执行,导致另一方遭受损失的,应根据违约方的具体情况和违约情况,进行协商解决,直至确认实现。

4. 协议的变更、撤销和终止:本协议的任何一方在协议执行期间,需要对协议进行变更、撤销或终止,必须经过双方书面协商并达成一致意见后,并经以协议的形式确认后生效。

三、其他

1. 本协议各方在履行协议时应本着公平、公正、诚实守信的原则,暂不设任何相关争议解决的仲裁机构。

2. 本协议一式三份,甲方、乙方各持一份,第三份存放于双方委托的第三方机构保管。

3. 本协议未尽事宜,应参照《中华人民共和国合同法》和有关法规的相关规定处理。

(以下空白)

甲方单位盖章: 法定代表人(签字):

乙方单位盖章: 法定代表人(签字):

日期:20XX年XX月XX日

地点:XX市XX区XX路XX号

工程施工合同纠纷和解协议书 篇5

2022工程施工合同纠纷和解协议书范文是网为大家整理发布,其中范文内容可阅读参考学习。工程施工合同纠纷和解协议书范文能帮助到大家需求和解决方案,看完能有所启发及帮到您!内容下载可根据需要自行编辑修改,相关内容可进行关键字搜索。

2022工程施工合同纠纷和解协议书范文正文内容

甲方:_________________公司

乙方:_________________公司 原甲乙双方的______________工程施工合同纠纷一案,经友好协商,达成如下协议书:

1、甲方同意在本协议书经双方签收之日一次性支付给乙方工程款人民币________万元(除本协议书第4条约定外的建筑物的保修、维修及后期整理均由甲方承担),该款从法院业已冻结的款项中支付,且甲方同意从冻结款项中另行划款_______万元至法院并按照本协议书的约定支付;同时乙方同意申请法院解除对________万元外款项的冻结。

2、乙方同意在本协议书签定之日起的2日内将__________全部安装完毕;

3、在乙方完成上条之同日,甲方同意将乙方支付的_____万元保证金及其银行利息由甲方签字后向________市_______银行递交解封凭证。

4、乙方同意按照建筑法律法规的规定对本案工程的主体结构工程、基础工程承担设计合理使用寿命期限内的保修责任,并出具必须的质量保修书。

5、对于_______建设局质监站提出的应由施工单位提供的验收所需的完整合格的资料和手续,乙方同意在协议书签定之日起的30日内提供,并同意负全部提供责任,否则乙方每迟延一天扣付工程款______万元给甲方。本条义务完成后,乙方向法院提出并征求甲方及______县建筑局监督站书面意见同意后由法院将______万元予以转付。

6、甲方双方均放弃追究对方的本协议约定以外的其它违约责任和经济损失。

7、在上述条款履行完毕后,双方就施工合同已无其他经济纠葛,双方经济纠纷已经解决。

8、本案诉讼费用由乙方承担。

甲方:____________公司

乙方:____________公司

________年_____月_____日

工程施工合同纠纷和解协议书 篇6

工程施工合同纠纷和解协议书

甲方:XX公司

地址:XX市XX区XX街XX号

电话:XXXXXX

乙方:XX建筑设计院

地址:XX市XX区XX街XX号

电话:XXXXXX

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定,为解决工程施工合同在履行过程中发生的纠纷,甲乙双方一致同意通过友好协商,达成以下协议:

一、背景

1、甲方与乙方签订了《XX项目设计施工合同》,约定按照乙方设计方案施工,合同金额XXXXX元,施工周期为XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日。

2、在对相关文件进行论证,实地勘测、现场检查、审图会讨论等环节后,乙方提供详细的设计方案,并获得了甲方的批准。

3、在施工中,由于设计方案不够精确、施工技术不够成熟、资金短缺等原因,目前该项目的施工工作已经停滞,工程验收难以完成。

二、双方协议

1、甲方同意向乙方支付XXXXX元的设计费,因甲方原因造成资金短缺导致施工停滞的责任由甲方承担。

2、乙方同意重新审视已有的设计方案,提供更加精确、可行的方案,优化施工流程,确保工程质量。

3、双方共同商定,将合同金额修改为XXXXX元,并在合同中增加约定,在如下事件发生时,乙方不予承担相应责任: 1)图纸内工程造价超出甲方预算;2)施工标准出现变更或提高;3)施工环境复杂或施工难度超出预期。

4、甲方保证及时支付合同款项,防止因资金短缺而导致施工停滞的情况再次出现。

5、双方将共同指派专业的施工管理人员和技术人员对施工过程进行监管和指导,确保工程安全和质量,避免施工过程中出现纠纷。

三、执行

1、乙方需在XX年XX月XX日前提供最终的设计方案,并在XX年XX月XX日前恢复施工,并确保工程于XXX年XX月XX日之前全面完工并达到交付要求。

2、甲方需要按照最新合同支付合同款项,并按照次要标准进行验收。

3、本协议自双方签字之日起即时生效,代表双方已经同意其中的条款。协议内容需录入双方合同正文中,并取代原有有关条款。

4、本协议一式两份,各方各持一份。对协议中未尽事宜,应根据相关法律法规进行协商解决。在未经双方协商一致的情况下,该协议不得被任何一方单方面撤销或变更。

甲方(盖章): 乙方(盖章):

签署日期: 签署日期:

工程施工合同纠纷和解协议书 篇7

工程施工合同纠纷和解协议书

甲方:×××有限公司

地址:×××

法定代表人:×××

电话:×××

乙方:×××工程有限公司

地址:×××

法定代表人:×××

电话:×××

鉴于:甲、乙双方于××年××月××日签订了×××项目工程施工合同,经过一段时间的施工,双方产生了合同纠纷。

经双方协商,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建设工程质量管理条例》等有关法律、法规的规定以及本协议的约定,本协议旨在解决甲、乙双方在工程施工合同履行过程中所发生的争议,统筹协调双方利益,达成和解,维护合法权益,进一步促进双方友好合作和谐发展。

一、纠纷的核心问题和解决措施

(一)纠纷核心问题

1. 甲乙双方未能按照合同约定的工程进度和工程质量要求完成工程项目,导致工程无法按时交付。

2. 甲方迟迟未支付乙方工程款,导致乙方资金链紧张。

(二)解决措施

1. 甲、乙双方都承认在工程施工过程中存在一些问题,需要通过解决问题来达成和解。

2. 甲、乙双方同意按照合同约定,对工程进度和工程质量进行重新确认,并重新制定工程进度和质量保证措施,以确保工程能够按时交付。

3. 甲方承诺在×××天内支付已到期的工程款,解决乙方资金链紧张的问题。

二、问题解决条款

(一)工程进度和质量重新确认

1. 双方同意对工程进度和质量进行重新确认并达成一致意见。

2. 双方需在×××天内签署具体的工程进度和质量保证措施,约定具体的工程进度和验收标准。

(二)工程款支付

1. 甲方承诺在×××天内支付已到期的工程款,总额为×××万元。

2. 工程款的支付应按照合同约定的方式和时间进行。

(三)解决纠纷的费用

1. 本协议的签订、履行及执行所产生的费用由双方共同承担。

2. 在签订本协议的同时,双方已经确认并支付了包括诉讼费用在内的全部纠纷解决费用。

三、附则

1. 本协议自签署之日起生效。

2. 在本协议履行期间,如甲、乙双方在履行过程中发生了任何争议,双方应友好协商解决,如协商无法解决,双方可以按照合同约定或者《中华人民共和国合同法》的规定进行仲裁或诉讼。但双方同意优先采取和解的方式解决争议。

3. 在本协议履行期间,如甲、乙双方恶意违约、拖延履行或者强制执行,给守约方造成了经济损失,损失的惩罚金由违约方承担。

甲方:×××有限公司(盖章)

法定代表人:×××

签署日期:××年××月××日

乙方:×××工程有限公司(盖章)

法定代表人:×××

签署日期:××年××月××日