[协议]工程承包施工协议书word版。
伴随着市场经济的迅速发展,你能在更多的地方看见合同,签订合同内容不得恶意串通损害国家、集体、第三人的利益,拟合同需要注意什么?小编特别从网络上整理了[协议]工程承包施工协议书word版,供您参考,并请收藏本页!
如今我们踏入了重视规则的法制化社会,合同在越来越多场合会被使用。合同是什么样的?小编的辛勤付出制作出了这份令人满意的“[协议]工程承包施工协议书word版”,感谢你关注我的作品我会保持创作的热情!
发包方:
承包方:
根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,结合本工程的具体情况,经双方协商一致,签订本合同,以资共同遵守。
第一条 工程概况
1、工程名称:调度楼加层(图纸:前进煤矿办公室)
2、工程地点:大寨煤矿。
3、工程计划批准单位:
4、工程范围和内容:主体砖混结构一层,建筑面积260M2。
第二条 工程期限
1、本工程合同总工期为
2、本工程开工日期:年 竣工日期: 20____ 年 10 月 7 日。
3、除遇不可抗力外,工期不得延误。
第三条 工程合同总价
如遇下列情况,合同总价作相应调整:
(1)合同总价内经双方确认的暂估价变化;
(2)在合同工期内政策性调整所发生的材料差价、工资、费率及其它费用的变化;
(3)重大设计发生变更;
(4)基础超过设计深度;
(5)在施工中新增加了工程项目;
(6)其它。
第四条 双方权利与义务
发包方:负责工程质量的'监督,施工进度的控制。
承包方:履行承包协议范围内的施工内容并遵守国家现行工程质量验收规范标准》和《中华人民共和国建筑法》及相关法规。
第五条 安全施工
承包方在施工期间应做好各项安全预防措施,保护好现场使用的设备及材料。施工期间由承包方原因造成工伤事故由承包方负责;发包方不承担任何责任。施工期间由发包方原因造成工伤事故由发包方负责;承包方不承担任何责任。
第六条 质量验收
工程竣工按现行国家工程质量标准进行验收,质量等级达到合格。
第七条 质量保修
在工程质量保修期内(一年),所发生的维修工程费用由质保金中扣除。
本合同经双方签字盖章后生效,至合同工种竣工交验,结清工程尾款,保修期满后自然失效。
本合同正本 4 份,其中发包方执 3 份,承包方执 1 份,副本 份,分别报送业务主管部门备案。
发包方(盖章):
___年___月___日
承包方(盖章):
___年___月___日
编辑推荐
工程施工合同纠纷和解协议书(7篇)
这个世界发展地很快,你能在绝大多数的地方见到合同的存在。能够产生合同当事人预期的法律效力的合同,不过大家都有为写合同的事而发过愁吧?根据您的提要小编为您整理了以下有用的信息:“工程施工合同纠纷和解协议书”,非常荣幸能为您提供参考!
工程施工合同纠纷和解协议书 篇1
工程施工合同纠纷和解协议书
甲方:××建筑有限公司
乙方:××装饰工程有限公司
地点:××市
经过双方友好协商,本着互惠互利的原则,特就工程施工合同纠纷达成如下协议:
一、纠纷背景
甲方与乙方签订了一份建筑工程施工合同(以下简称“合同”),约定了乙方完成某楼盘的装修工程,总价款为××万元,工期从××年×月×日开始,至××年×月×日结束。但在工程施工过程中,甲方发现乙方存在延误工期、工程质量不符合要求等问题,经过沟通协商后未能达成一致意见,双方产生了争议。
二、争议解决方式
甲乙双方同意,采用和解方式解决纠纷,撤销起诉,进行和解协商。
三、争议解决内容
1、 工程质量问题:乙方承诺,在××年×月×日前对存在的工程质量问题进行整改,并保证符合相关规定和标准,以配合甲方验收。
2、 延误工期问题:乙方承诺,对由于自身原因导致的工期延误进行补偿,并按照已经确认的施工工期进行工程完工、验收。
3、 价格问题:甲方与乙方协商后,乙方同意按照双方协商达成的新的价款标准,重新制定付款计划。
4、 保证金问题:甲方同意在收到经乙方确认的工程质量达到要求后,将装修工程施工合同保证金退还给乙方。
四、履行方式
1、 工程质量问题:乙方须在××年×月×日前提交整改计划,并在××年×月×日前完成整改工作,甲方以当地相关标准进行验收。
2、 延误工期问题:乙方承诺,按照新的工程完工时间表履行合同义务。
3、 价格问题:甲方与乙方协商制定新的价款标准,并按照新的价款标准重新制定付款计划,保证按时足额支付。
4、 保证金问题:乙方完成工程施工后,甲方验收合格并确认后,将退还合同保证金。
五、其他约定
1、 本和解协议书自双方签字生效,双方应在××日前履行协议内容,以消除争议。
2、 如在履行过程中遇到任何问题,应及时协商解决,保持沟通,避免影响工程进度。
3、 本协议书一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方:××建筑有限公司 (盖章) 乙方:××装饰工程有限公司 (盖章)
签署日期:××年×月×日
工程施工合同纠纷和解协议书 篇2
2022工程施工合同纠纷和解协议书模板是网为大家提供及整理发布,其中里面内容可阅读参考学习。工程施工合同纠纷和解协议书模板能帮助到大家需求和解决方案,看完能有所启发及帮到您!内容下载可根据需要自行编辑修改,相关内容可进行关键字搜索。
2022工程施工合同纠纷和解协议书模板正文内容
甲方:_________________公司
乙方:_________________公司原甲乙双方的______________工程施工合同纠纷一案,经友好协商,达成如下协议书:
1、甲方同意在本协议书经双方签收之日一次性支付给乙方工程款人民币________万元(除本协议书第4条约定外的建筑物的保修、维修及后期整理均由甲方承担),该款从法院业已冻结的款项中支付,且甲方同意从冻结款项中另行划款_______万元至法院并按照本协议书的约定支付;同时乙方同意申请法院解除对________万元外款项的冻结。
2、乙方同意在本协议书签定之日起的2日内将__________全部安装完毕;
3、在乙方完成上条之同日,甲方同意将乙方支付的_____万元保证金及其银行利息由甲方签字后向________市_______银行递交解封凭证。
4、乙方同意按照建筑法律法规的规定对本案工程的主体结构工程、基础工程承担设计合理使用寿命期限内的保修责任,并出具必须的质量保修书。
5、对于_______建设局质监站提出的应由施工单位提供的验收所需的完整合格的资料和手续,乙方同意在协议书签定之日起的30日内提供,并同意负全部提供责任,否则乙方每迟延一天扣付工程款______万元给甲方。本条义务完成后,乙方向法院提出并征求甲方及______县建筑局监督站书面意见同意后由法院将______万元予以转付。
6、甲方双方均放弃追究对方的本协议约定以外的其它违约责任和经济损失。
7、在上述条款履行完毕后,双方就施工合同已无其他经济纠葛,双方经济纠纷已经解决。
8、本案诉讼费用由乙方承担。
甲方:____________公司 乙方:____________公司
________年_____月_____日
工程施工合同纠纷和解协议书 篇3
工程施工合同纠纷和解协议书
甲方:xx工程有限公司 地址:xx市xx区xx路xx号
乙方:xx建筑物业有限公司 地址:xx市xx区xx路xx号
经双方协商,就双方在工程施工合同方面发生的纠纷,达成如下和解协议:
一、工程施工合同纠纷原因
1、施工时间:乙方声称甲方没有在合同规定的时间内完成施工任务;甲方则声称乙方未按时支付施工款项。
2、工程质量:乙方声称甲方的施工质量不达标,影响了工程的使用效果;甲方认为问题出在乙方方面,乙方未按照合同约定的图纸进行施工,导致工程质量下降。
二、和解内容
1、施工时间:双方同意相互宽限,甲方在本协议签署之日起,须在一周内完成未完成的施工任务;乙方在甲方完成任务并验收合格后,即可支付相应款项。
2、工程质量:在工程使用过程中出现的质量问题,双方协商解决。如果是甲方原因造成的问题,甲方需负责修复。如果是乙方原因导致的问题,乙方需承担修复费用。
三、和解后的责任分配
1、在本次和解中,甲方和乙方都不向对方索要经济上的赔偿。
2、双方互相保证在工程施工过程中,不会再出现类似的问题,如发生纠纷将及时协商解决。
四、法律效力
本协议一式两份,双方各执一份。自双方签署之日起生效,并对双方具有法律效力。如双方需要修改或解除本协议,应当经过协商,并达成书面一致意见。
签署人:甲方代表 乙方代表
日期: 日期:
工程施工合同纠纷和解协议书 篇4
工程施工合同纠纷和解协议书
甲方:某某建筑工程有限公司
地址:XX市XX区XX路XX号
法定代表人:XXX
乙方:某某工程承包有限公司
地址:XX市XX区XX路XX号
法定代表人:XXX
为了解决甲乙双方在合同履行过程中所发生的纠纷,根据《合同法》的有关规定,经双方协商一致,特达成以下和解协议:
一、纠纷原因及处理
1. 甲方自2019年6月25日起,与乙方签订了一份建筑工程承包合同(合同号:XXXXX-XXXXX),乙方承担本工程的施工任务。合同约定:乙方应于2020年6月25日前完成相关建筑工程。合同签订后,双方共同对供货、施工、验收、结算等事宜进行了详细协商,并在合同中提出了明确的约定和要求。
2. 在工程施工中,由于甲方未按照合同约定的质量标准对项目进行质量监管和验收工作,导致乙方施工中遇到的许多问题无法及时得到解决,直接影响了工程施工质量和进度的推进,因此,乙方多次向甲方提出了构建协同机制的建议,但未得到甲方的积极响应。
3. 在合同履行过程中,双方存在了工程进度滞后、工程质量不达标、工程变更等纠纷事项,甲乙双方应完全自行承担此等责任。经双方协商一致,自甲方向乙方支付200万元相应违约金之日起,各自承担其各自责任之外,在此和解协议书的达成之日起,不再做相应核算或索赔。
二、协议的实施细节与要求
1. 协议的生效条件:该协议生效的前提条件是,甲乙双方确认书正式签署并盖章有效。
2. 协议的实施年限:该协议从双方签署后生效。履行期2018年起,至2021年6月25日,履行期间内各方均应认真履行协议的相关条款并及时清算欠款。
3. 违约和解决:如果协议中所约定的事项未能实现,或一方未按协议约定负责执行,导致另一方遭受损失的,应根据违约方的具体情况和违约情况,进行协商解决,直至确认实现。
4. 协议的变更、撤销和终止:本协议的任何一方在协议执行期间,需要对协议进行变更、撤销或终止,必须经过双方书面协商并达成一致意见后,并经以协议的形式确认后生效。
三、其他
1. 本协议各方在履行协议时应本着公平、公正、诚实守信的原则,暂不设任何相关争议解决的仲裁机构。
2. 本协议一式三份,甲方、乙方各持一份,第三份存放于双方委托的第三方机构保管。
3. 本协议未尽事宜,应参照《中华人民共和国合同法》和有关法规的相关规定处理。
(以下空白)
甲方单位盖章: 法定代表人(签字):
乙方单位盖章: 法定代表人(签字):
日期:20XX年XX月XX日
地点:XX市XX区XX路XX号
工程施工合同纠纷和解协议书 篇5
2022工程施工合同纠纷和解协议书范文是网为大家整理发布,其中范文内容可阅读参考学习。工程施工合同纠纷和解协议书范文能帮助到大家需求和解决方案,看完能有所启发及帮到您!内容下载可根据需要自行编辑修改,相关内容可进行关键字搜索。
2022工程施工合同纠纷和解协议书范文正文内容
甲方:_________________公司
乙方:_________________公司 原甲乙双方的______________工程施工合同纠纷一案,经友好协商,达成如下协议书:
1、甲方同意在本协议书经双方签收之日一次性支付给乙方工程款人民币________万元(除本协议书第4条约定外的建筑物的保修、维修及后期整理均由甲方承担),该款从法院业已冻结的款项中支付,且甲方同意从冻结款项中另行划款_______万元至法院并按照本协议书的约定支付;同时乙方同意申请法院解除对________万元外款项的冻结。
2、乙方同意在本协议书签定之日起的2日内将__________全部安装完毕;
3、在乙方完成上条之同日,甲方同意将乙方支付的_____万元保证金及其银行利息由甲方签字后向________市_______银行递交解封凭证。
4、乙方同意按照建筑法律法规的规定对本案工程的主体结构工程、基础工程承担设计合理使用寿命期限内的保修责任,并出具必须的质量保修书。
5、对于_______建设局质监站提出的应由施工单位提供的验收所需的完整合格的资料和手续,乙方同意在协议书签定之日起的30日内提供,并同意负全部提供责任,否则乙方每迟延一天扣付工程款______万元给甲方。本条义务完成后,乙方向法院提出并征求甲方及______县建筑局监督站书面意见同意后由法院将______万元予以转付。
6、甲方双方均放弃追究对方的本协议约定以外的其它违约责任和经济损失。
7、在上述条款履行完毕后,双方就施工合同已无其他经济纠葛,双方经济纠纷已经解决。
8、本案诉讼费用由乙方承担。
甲方:____________公司
乙方:____________公司
________年_____月_____日
工程施工合同纠纷和解协议书 篇6
工程施工合同纠纷和解协议书
甲方:XX公司
地址:XX市XX区XX街XX号
电话:XXXXXX
乙方:XX建筑设计院
地址:XX市XX区XX街XX号
电话:XXXXXX
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定,为解决工程施工合同在履行过程中发生的纠纷,甲乙双方一致同意通过友好协商,达成以下协议:
一、背景
1、甲方与乙方签订了《XX项目设计施工合同》,约定按照乙方设计方案施工,合同金额XXXXX元,施工周期为XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日。
2、在对相关文件进行论证,实地勘测、现场检查、审图会讨论等环节后,乙方提供详细的设计方案,并获得了甲方的批准。
3、在施工中,由于设计方案不够精确、施工技术不够成熟、资金短缺等原因,目前该项目的施工工作已经停滞,工程验收难以完成。
二、双方协议
1、甲方同意向乙方支付XXXXX元的设计费,因甲方原因造成资金短缺导致施工停滞的责任由甲方承担。
2、乙方同意重新审视已有的设计方案,提供更加精确、可行的方案,优化施工流程,确保工程质量。
3、双方共同商定,将合同金额修改为XXXXX元,并在合同中增加约定,在如下事件发生时,乙方不予承担相应责任: 1)图纸内工程造价超出甲方预算;2)施工标准出现变更或提高;3)施工环境复杂或施工难度超出预期。
4、甲方保证及时支付合同款项,防止因资金短缺而导致施工停滞的情况再次出现。
5、双方将共同指派专业的施工管理人员和技术人员对施工过程进行监管和指导,确保工程安全和质量,避免施工过程中出现纠纷。
三、执行
1、乙方需在XX年XX月XX日前提供最终的设计方案,并在XX年XX月XX日前恢复施工,并确保工程于XXX年XX月XX日之前全面完工并达到交付要求。
2、甲方需要按照最新合同支付合同款项,并按照次要标准进行验收。
3、本协议自双方签字之日起即时生效,代表双方已经同意其中的条款。协议内容需录入双方合同正文中,并取代原有有关条款。
4、本协议一式两份,各方各持一份。对协议中未尽事宜,应根据相关法律法规进行协商解决。在未经双方协商一致的情况下,该协议不得被任何一方单方面撤销或变更。
甲方(盖章): 乙方(盖章):
签署日期: 签署日期:
工程施工合同纠纷和解协议书 篇7
工程施工合同纠纷和解协议书
甲方:×××有限公司
地址:×××
法定代表人:×××
电话:×××
乙方:×××工程有限公司
地址:×××
法定代表人:×××
电话:×××
鉴于:甲、乙双方于××年××月××日签订了×××项目工程施工合同,经过一段时间的施工,双方产生了合同纠纷。
经双方协商,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建设工程质量管理条例》等有关法律、法规的规定以及本协议的约定,本协议旨在解决甲、乙双方在工程施工合同履行过程中所发生的争议,统筹协调双方利益,达成和解,维护合法权益,进一步促进双方友好合作和谐发展。
一、纠纷的核心问题和解决措施
(一)纠纷核心问题
1. 甲乙双方未能按照合同约定的工程进度和工程质量要求完成工程项目,导致工程无法按时交付。
2. 甲方迟迟未支付乙方工程款,导致乙方资金链紧张。
(二)解决措施
1. 甲、乙双方都承认在工程施工过程中存在一些问题,需要通过解决问题来达成和解。
2. 甲、乙双方同意按照合同约定,对工程进度和工程质量进行重新确认,并重新制定工程进度和质量保证措施,以确保工程能够按时交付。
3. 甲方承诺在×××天内支付已到期的工程款,解决乙方资金链紧张的问题。
二、问题解决条款
(一)工程进度和质量重新确认
1. 双方同意对工程进度和质量进行重新确认并达成一致意见。
2. 双方需在×××天内签署具体的工程进度和质量保证措施,约定具体的工程进度和验收标准。
(二)工程款支付
1. 甲方承诺在×××天内支付已到期的工程款,总额为×××万元。
2. 工程款的支付应按照合同约定的方式和时间进行。
(三)解决纠纷的费用
1. 本协议的签订、履行及执行所产生的费用由双方共同承担。
2. 在签订本协议的同时,双方已经确认并支付了包括诉讼费用在内的全部纠纷解决费用。
三、附则
1. 本协议自签署之日起生效。
2. 在本协议履行期间,如甲、乙双方在履行过程中发生了任何争议,双方应友好协商解决,如协商无法解决,双方可以按照合同约定或者《中华人民共和国合同法》的规定进行仲裁或诉讼。但双方同意优先采取和解的方式解决争议。
3. 在本协议履行期间,如甲、乙双方恶意违约、拖延履行或者强制执行,给守约方造成了经济损失,损失的惩罚金由违约方承担。
甲方:×××有限公司(盖章)
法定代表人:×××
签署日期:××年××月××日
乙方:×××工程有限公司(盖章)
法定代表人:×××
签署日期:××年××月××日
建筑工程承包合同协议书6500字
在这个贸易往来频繁的社会当中,签订合同是对买卖双方权利义务的最好规范,究竟该如何拟定好一份合同呢?57梯子网特别编辑了“建筑工程承包合同协议书”,如若方便可以参考本文希望你喜欢!
建筑工程承包合同协议书 篇1
煤矿建筑安装工程承包合同 合同编号:________
工程名称:__________
工程编号:__________
工程类别:__________
发包方(简称甲方):_________
承包方(简称乙方):_________
签订时间:______________
签订地点:______________
根据《中华人民共和国民法典》、《建筑安装工程承包合同条例》和煤炭部有关规定,结合本工程具体情况,经双方协商同意签订本合同。
质量无重大事故,工程质量达到甲方与业主签订的质量要求;如有不合格项目,出现重大质量事故影响单位名誉,乙方除负责因返工造成的一切经济损失外。
第一条 工程项目
一、工程名称:____________
二、工程地点:____________
三、资金来源:____________
四、承包范围、工程内容:________
1.承包范围:___________
2.工程内容(详见附表1-1、1-2):_________
3.其它:______________
五、合同价款
1.合同总价款:__________万元。
2.合同价款的计价依据
(1)____年以________文颁发的预算定额(统一基价);
(2)____年以________文颁发的费用标准;
(3)____年以________文批复的人工费单价;
(4)____年以________地区预算价格;
(5)其它:_____________
第二条 双方责任
一、甲方责任
1.办理工程永久用地的征用和施工组织设计内规定的临时用地的租用、青苗树木的赔偿、工程现场障碍物的拆除(包括架空及隐蔽的),并提供有关隐蔽障碍物资料。
承包方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下,提出修改设计的合理化建议,经发、设计单位或有关技术部门同意后实施。
并追究主要负责人的行政和经济责任。
2.办理建筑许可证及应由甲方办理的其它证件。
3.____年__月__日前完成“四通一平”即通往施工现场的水源、电源、通讯线路、运输道路、平整场地,满足施工用水、用电量的需要;负责场外运输道路的维修。安排好现场排水沟流向。
由于政策变化、不可抗力以及甲乙双方之外原因导致工程停建或缓建,使合同不能继续履行,乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作;按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工现场。甲方应为乙方撤出提供必要条件,支付以上的经济支出,并按合同规定支付已完工程价款和赔偿乙方有关损失。已经订货的材料、设备由订方负责退货,不能退还的货款和退货发生的费用,由甲方承担。但未及时退货造成的损失由责任方承担。
4.协调地方工农关系,改善施工环境,保证水、电、路、通讯工程的正常使用。
5.合同签订后__天内提供完整的建筑安装设计说明书及施工图一式__份;施工技术资料(包括工程水文地质资料、水准点和坐标控制点等)___份;___天内提交水准点和坐标控制点,并进行现场校验。
发包方供应、承包方采购的材料、设备,必须附有产品合格证才能用于工程。由甲方负责供应的材料和设备,如未按期供应或规格、质量不符要求,应由甲方负担。任何一方认为对方提供材料需要复验的,应允许复验。经复验符合质量要求的,方可用于工程,其复验费由要求复验方承担;不符合质量要求的,应按有关规定处理。
6.组织乙方、设计单位及有关部门参加施工图交底会审,做好交底会审纪要,在会审后__天内分送有关单位。
要坚持按图施工,任何一方不得随意变更设计。
7.向经办银行提交拨款依据,按时办理拨款和结算。
8.按时参加工程的月末验收、中间验收(如双方约定也可由甲方负责组织月末和中间验收)、隐蔽工程验收,负责组织工程的竣工验收,按照国家和行业有关规定,及时拨付工程价款、办理签证和竣工结算。
编制施工组织设计(或施工方案),施工总进度计划、材料设备、成品、半成品等进场计划。
建筑工程承包合同发生纠纷时,当事人双方应及时协商,协商不成时,任何一方均可申请各级城乡建设委员会或双方上级业务主管部门,进行调解;
9.指派_____同志为甲方驻工地代表,对工程进度、质量、合同履行情况进行监督检查,负责签证和受理各项报表及协商其它有关事宜,及时解决应由甲方解决的问题。
按照已办理招标申请,并报经省(市)招标办批准,决定采用公开招标方式,择优选定施工单位。
实行监理的工程,甲方委托总监理工程师代行甲方的职责。甲方代表和总监理工程师易人,甲方应提前7天通知乙方,后任继续前任在合同中约定的权利义务。
工程进度款支付达到合同总价款的 %时,不再按进度付款。办完工验收后 天内支付 %的价款,留 %的价款存入XX银行。
本工程类别为类土建,安装工程,结构形式为框架,砖混,基础形式为钢筋混凝土独立基础,钢筋混凝土条形基础。
二、乙方责任
1.负责施工区域内的临时道路、临时设施、凿井设施、水电管路的敷设、管理、使用和维修工作。
2.编制施工组织设计(或施工方案),做好各项施工准备工作。
3.严格按照施工图说明进行文明施工,符合“环保”要求,确保工程质量,按合同规定的时间如期完工和交付。
承包方在单项工程竣工验收后 天内,将竣工结算文件送交发和经办银行审查,发在接到结算文件 天内审查完毕,如到期未提出异议。
1工程建筑概况:外墙:水泥砂浆面上刷墙漆;窗:铝合金推拉(平开)窗;内墙:混合砂浆上刷外墙涂料;门:一层外门为防盗门。
4.及时向甲方提出隐蔽工程验收通知、竣工验收报告,以及向甲方提出月末验收和中间验收计划;提供月份施工作业计划。
3施工现场四通一平情况(包括地理、气象、地形、地质、水文、水源、供电、物源、通讯、交通运输及可供利用的旧建筑物等情况)
5.工程竣工后,及时清理现场,做到工完场清。在规定的时间内提出完整的竣工验收资料,办理竣工验收手续和提出工程竣工决算。
合同附件:工程项目一览表(附表一);(2)全部施工图纸;(3)施工图预算;(4)发负责供应材料、设备一览表(附表二):
中标单位不得将工程倒手转包,否则取消该单位对该工程的中标资格。
6.已完工的房屋、构筑物和安装的设备,在双方约定的移交日期应负责保管。
7.利用永久建筑和设备建井时,负责建筑物和设备的维修和保养,保证矿井移交时的建筑安装工程质量。凡利用永久建筑和设备所发生的维护和修理费用由乙方承担。
具有合格证书的建筑材料、设备,任何一方如有异议要求检验时,可以重新检验,检验后如属合格产品,其检验费用由要求检验的一方承担;
4.工期要求:本工程要求在某些方面______年_____月_____日开工,总工期按建设部《全国统一建筑安装工程工期定额》编制确定。
8.指派___同志为乙方代表,负责施工现场的管理及与甲方的联系工作。
第三条 工程期限
一、总工期为___天(日历天),自____年__月__日开工,至____年__月__日竣工验收。
二、甲方未能按约定完成“四通一平”、图纸供应不齐全不及时,供应的材料、设备和工程拨付不及时,以及不可抗力、外部关系等非乙方原因引起的延期开工、中途停工和窝工,经甲方签证后,工期顺延。
发包方委托承包方代购的材料、设备,按双方商定的价格,由承包方收取代购款包干使用。
中标单位应按国家规定的施工规范和质量验收标准施工,工程质量必须符合工程设计和现行施工及验收规范的要求,工程竣工时必须达到优良工程质量标准;为了达到目的优良工程标准,中标单位必须委派Ⅱ级以上项目经理任项目负责人,工程师以上人员任技术负责人(或具有5-8年以上施工经验的人员或助理工程师任技术负责人。
三、因乙方施工管理不善或者由乙方责任造成的工程质量返工、事故处理等导致延误工期时,工期不予顺延。
四、提前或延误交工,每天按工程造价的万分之支付提前竣工费或承担违约金。
第四条 工程质量与验收
一、乙方必须按照施工图纸、说明书和国家颁发的有关规范、规程和标准进行施工,并接受甲方代表和工程监理人员的监督。
发包方提供的材料、设备的指标或实物,必须是本合同工程用的材料和设备,规格品种与实际需要不相符时,由承包方协助进行调剂串换使用。
投标书综合说明:①投标书编制依据;②投标报价依据,优惠条件及各项费用计算说明;③本单位基本情况(包括企业资质等级、职工人数、经济技术、管理人员、资产资金、技术设备、施工经历、近两年工程质量、安全、文明施工情况等)。
二、甲方提出井巷、土建、安装等单位工程要求达到的质量等级(见附表3)。工程质量标准按照国家或行业的工程质量标准检验。
隐蔽工程由承包方自检后,填写《隐蔽工程验收单》通知现场监理工程师或工程师代表检查验收,监理工程师接到通知后__小时内应到现场检验,方可进行下一工序施工。监理工程师未接的检查验收,承包方经质量检验部门检验确认合格后,即可隐蔽继续施工,发包方应予承认并办理检验合格手续。经复查合格者,其费用由发包方负责;
施工组织设计,①施工方案、施工方法;②保证工程质量、安全、文明施工的主要措施。③施工进度计划及保证工期的主要措施。④选用的主要施工机具设备及进出场计划⑤劳动力需用量及进出场计划。
三、甲方要求的“创优”工程,工程竣工后,经质量验收达到优质工程,甲方应按工程造价的__%支付优质工程增加费(最高不超过该工程原预算造价的2%)。
施工组织机构。包括:
四、乙方在施工中必须遵守下列规定
1.主要材料、设备、成品、半成品(包括由甲方供应的)必须按有关规定进行抽验复验,对材料改变或代用,必须经原设计单位和甲方同意。
试车中需要的动力、燃料、油料、材料、仪器、专用工具、技术劳务费用等,由发包方提供。其费用包括在定额内的。
5.2投标单位必须按本招标书和设计图纸、资料认真编制招标书,密封后于______年_____月_____日上午8:30时送达招标单位,招标单位按技术标和商务标分别集中包装贴上密封条。
2.乙方在施工中发生质量事故,应及时报告甲方及监理工程师和工程质量监督站。重大质量事故处理方案,应经上级主管部门、设计单位、质量监督站、甲方等单位共同研究,并经甲方和设计单位签证后实施。
5.2本工程于_____月_____日15:00时,在招标单位进行招标答疑。请各投标单位对招标书和施工图中不清楚的问题,统一以书面形式提出,招标单位将会同设计单位书面答复。
五、工程验收
1.月末验收和中间验收。由甲乙方组织有关单位进行月度验收和中间验收,验收合格后各方在验收证书上签字。
当修改图纸属于设计错误、设备变更、建筑面积(容积)增加、结构改变、标准提高、工艺变化、地质条件与设计不符实际时,其增加的费用(包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁。
本工程定于______年_____月_____日10:00时在X市招标交易中心开标。
2.隐蔽工程验收。乙方必须保证隐蔽工程的质量。乙方应在工程隐蔽前__天书面通知甲方或监理单位参加检验,双方确认工程合格后在工程验收证书上签字,如甲方不能如期派人参加检验,乙方可自行检查验收,做好隐蔽工程验收记录,甲方应予承认。工程隐蔽后若甲方提出复验,乙方应予同意,工期相应顺延,其费用应由甲方负担;复验不合格,费用应由乙方负担。
本工程采用______市招标文件中的计分评标办法,对报价(或优惠条件)、工期、质量、施工组织设计,企业实力与信誉等方面进行综合后评分,计算出各投标单位的总分,得分最高者为中标单位。
3.竣工验收。乙方在单位工程预计竣工前___天向甲方提出竣工报告及相关图纸、资料,由甲方组织有关单位在__天内验收完毕。在验收证书上签字,进行单位工程质量评级并认证。如验收不合格,应分清责任,限期整改。
5.6.投标单位领取招标书和其他有关资料,应向招标单位交纳投标保证金1000元。投标单位在投标书送截止时间前放弃投标的,其交纳的保证金于工程中标通知书发出后7日内退回;中标单位交纳的保证金于签定合同后七日内退回;投票单位在投标书送达截止时间后退出投标活动的;中标后逾期或者拒绝签订合同的,其交纳的保证金不予退回。
4.竣工验收后,乙方应根据有关规定备齐全部竣工资料一式___份,移交甲方。
六、工程保险。乙方按国家及行业有关规定的保修办法,负责保修。保修期为:土建工程__年;安装工程__年(暖气工程按一个取暖期);井巷工程不实行保修。
5.6.投标单位中标后,在七天内凭中标通知书与建设单位签订工程承包合同。
第五条 建筑材料、设备的供应、验收和价差处理
一、由甲方供应以下材料、设备的实物数量(详见附表2)。
二、除甲方供应以外的其他材料、设备由乙方采购。
三、任何一方供应的材料、设备应按合同规定按时、按质、按量供应,必须附有产品合格证或质量检验证书才能用于工程,任何一方认为对方提供的材料需要复验的,应允许复验。经复验符合质量要求的,方可用于工程,其复验费由要求复验方承担;不符合质量要求的。
基底宽 米,厚 米,自下而上慢慢收至高度为 米,受力部分需冷拉丝砖带,外墙做磋沙(水泥标号为42.5,砖要好质量的青砖或红砖)。
四、因材料质量不合格所造成的损失(包括仓库保管费)由材料供应方负责。
五、根据工程需要,经甲方代表签证,乙方可使用代用材料。因甲方原因使用时,由甲方承担发生的经济支出,因乙方原因使用时,由乙方承担费用。
属发包方供应的材料、设备供应计划和当月工程进度月报(包括工程量、工作量和形象进度等);
上述总承包价为包干价,包含本合同所有工作内容,包工包料及其它一切费用(包括拆房,打围墙)。
六、因材料设备供应不及时造成停工待料时,其停、窝工损失由供货责任方承担。
七、本工程材料价差按_________文《煤炭建设建筑安装工程造价价差调整办法》中有关规定计算。
第六条 工程价款的支付与结算
一、本合同签订后____日内,甲方按合同总价款(或当年计划建安工作量)的___%支付乙方备料款计人民币____万元。支付临时设施费___万元;凿井措施费___万元。
因非甲方原因、人力不可抗拒的原因,乙方未按期完成工程内容,每逾期一日,乙方应向甲方支付本工程总金额百分之一的违约金;
二、甲方收到乙方的工程进度月报后必须在___日内按核实的工程进度支付进度款,工程进度款支付达到合同总价款的____%时,按规定比例逐步扣回备料款。
________________批准文号__________(指此工程立项有权批准机关的文号)项目主管单位:
三、工程价款支付达到调整后合同总价的95%时,不再按进度付款,办完交工验收后,等保修期满工程质量仍然合格,欠付的工程款连同利息一次支付给乙方。井巷工程办完交工验收即一次结清。
承包方在单项工程竣工验收后__天内,将竣工结算文件送交发包方和经办银行审查,发包方在接到结算文件__天内审查完毕。
_月_日前,负责接通施工现场总的施工用水源、电源、变压器(包括水表、配电板),应满足施工用水、用电量的需要。
四、工程价款的结算依据,除工程计价依据外,还应有:
1.施工组织设计或方案;
2.设计变更文件;
3.隐蔽工程、工程变更、岩石硬度变化、材料代用等签证;
4.井巷涌水量实测资料及地质条件变化的实测资料;
5.价差调整资料;
6.其它有关工程造价增(减)的合同文书往来函件或签证。
五、凡双方议定在本工程中采用的国家有关主管部门省(自治区、直辖市)人民政府或授权部门规定的定额(或基价)、费用标准、人工、材料、设备价格等调整时,应相应对合同价款进行调整。
合同执行过程中如发生争议,双方应及时协商解决。协商不成时,如双方属于同一部门的,由上级主管部门调解;或双方不属于同一个部门的。
施工技术资料(包括地质及水准点座标控制点)___份。
六、因甲方延期支付工程进度款或尾款,应向乙方支付延期付款金额每日万分之__的滞纳金。
七、确因甲方延期支付工程款、代购材料价差款而影响工程进度,造成乙方停工窝工及其它损失的应由甲方承担。
合同附件:工程项目一览表(附表一);(2)全部施工图纸;(3)施工图预算;(4)发包方负责供应材料、设备一览表(附表二);
组织承、发包双方和设计单位及有关部门参加施工图交底会审,并做好三方签署的交底会审纪要,在_天内分送有关单位。
八、本合同价款的结算方式为:_____________。
九、乙方在全部工程竣工后____日内,将竣工结算文件送交甲方和经办银行审查,乙方应负责对审查中的疑问进行解释。甲方在收到文件____日内审查完毕,如到期未提出书面异议,乙方可请求经办银行审定后拨款。
编制施工组织设计或施工方案、施工预算、施工总进度计划。
第七条 施工与设计变更
一、甲方提供的设计图约、说明书和有关技术资料,作为施工的有效依据,开工前由甲方组织设计交底和三方会审,作出会议纪要,作为施工的补充依据,甲乙双方均不得擅自修改。
所有材料设备、成品、半成品均应附有合格证,都要检查验收,签交物资验收合格单方可进场。
根据国家工期定额和使用需要,商定工程工期为___天(日历天)。
二、施工中如发现设计有错误或不合理之处,由甲方及时会同设计等有关单位研究确定修改意见或变更设计,乙方按修改或变更的设计进行施工。由于设计修改或变更而发生增减费用(包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁。
由发包方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品也必须有质量合格证方可用于工程。对材料改变或代用必须经原设计单位同意并发正式书面通知和发包方派驻代表签证后,方可用于工程;
三、乙方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下,提出修改设计、修改工艺的合理化建议,经设计或有关技术部门审查,甲方同意后采用并实施,其节约的价值按国家规定分配。
按规定提供不少于承包合同建筑面积___%的施工用地。
承包方在施工中发生质量事故,应及时报告发包方派驻代表和当地建筑工程质量监督站。一般质量事故的处理结果应送发包方和质量监督站备案;应经设计单位、质量监督站、发包方等单位共同研究。
四、甲方如需修改或变更设计,必须由原设计单位作出正式变更通知书或修改图纸,乙方才予实施。重大修改或增加造价时,必须另行协商,在取得投资落实证明、技术资料设计图纸齐全时,乙方才予实施。
发包方收到承包方工程进度月报后,必须在__日内按核实的工程进度支付工程进度款,工程进度款支付达到总合同总价的__%时。
发包方供应、承包方采购的材料、设备,必须附有产品合格证才能用于工程,任何一方认为对方提供的材料需要复验的,应允许复验。经复验符合质量要求的,方可用于工程,不符合质量要求的,应按有关规定处理。
五、施工中如发现地下埋藏的古迹、文物等障碍物,乙方应立即通知甲方,由甲方报告文物管理机关处理并立即采取补救措施。由此增减的工程量及费用由甲方负责,并相应调整工期。
工程进度款支付达到合同总价款的__%时,不再按进度付款。办完工验收后__天内支付__%的价款,留__%的价款存入建设银行。
本合同签订后__日内,发包方支付不少于合同总价(或当年投资额)的%备料款,计人民币__万元;按土建工程合同总造价的__%计人民币__万元,安装工程按人工费的__%计人民币__万元;材料设备差价__万元。
第八条 工程监理
在实行工程监理的建设项目中,要认真执行煤炭部以煤基字[20XX]第254号文发布的《煤炭工程建设监理规定》,甲方应向乙方正式通告监理单位及总监名单、监理职责、监理范围。监理单位要向乙方通告监理工程师名单及从事专业。乙方要配合监理单位对建设项目进行监督管理。
发包方收到承包方的工程进度月报后必须在__日内按核实的工程进度支付进度款,工程进度款支付达到合同总价的__%时,按规定比例逐步开始扣回备料款。
第九条 违约责任
乙方违约责任
一、工程质量不符合合同规定的,负责修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的,偿付逾期违约金。
二、由于乙方责任造成工程不能按合同规定时间交付使用的,乙方偿付逾期违约金。
三、保修期如发生质量问题,乙方接到甲方通知后____日内进行修理,否则,甲方有权另请施工单位进行修理,因此而发生的修理费用由乙方承担。
工程价款支付达到合同总价款的95%时,不再按进度付款,办完交工验收后。
甲方违约责任
一、未能按合同的规定履行自己应负的责任,除竣工日期得以顺延外,还应赔偿承包方由此造成的实际损失。
二、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工,应采取措施弥补或减少损失,并应赔偿乙方由此造成的实际损失。
统配、部管材料,由乙方负责办理申请、订货、调剂使用,特殊材料及统配、部管的机电产品。
承包方在单项工程竣工验收后__天内,将竣工结算文件送交发包方和经办银行审查,发包方在接到结算文件__天内审查完毕。
三、工程未验收,甲方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量或其他问题,由甲方承担责任。
第十条 纠纷解决办法
本合同履行中发生争议,双方当事人应及时协商解决,协商不成可申请煤炭部主管部门进行调解。协调不成或调解未达成协议。
施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方,承包方及时以书面形式通知发包方,由发包方及时会同设计等有关单位研究确定修改意见或变更设计文件,承包方按修改或变更的设计文件进行施工。若发生增加费用(包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料构配件积压的实际损失)由发包方负责,并调整合同造价。
第十一条 施工安全
乙方应按煤矿安全法规及有关规定做到安全施工,承担由于自身安全措施不力造成的责任和因此发生的费用,发生重大伤亡事故应按规定立即上报有关部门并通知甲方代表。
在规定的保修期内,凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由承包方无偿保修。其保修条件、范围和期限按城乡建设环境保护部(84)城建字第79号通知印发的《建筑工程保修办法(试行)》执行。
第十二条 附则
一、本合同一式__份(包括附件),甲乙方双方各执正本一份,副本由甲方报送经办银行、当地工商行政管理机关、煤炭部地区工程造价管理站、质量监督站、监理单位和建设主管部门备案。
本合同式__份,合同附件__份。甲乙双方各执正本一份,其余副本由发包方报送经办银行,当地工商行政管理机关、建设主管部门备案。按规定必须办理鉴(公)证的合同,送建筑的所在地工商、公证部门办理鉴(公)证。
二、本合同自双方代表签字,加盖公章或合同专用章即生效。需要办理鉴(公)证的,自鉴(公)证之日起生效;工程竣工验收符合要求,结清工程款后终止。
凡应附有合格证明的材料,在进场时必须由供应方负责验证;如无合格证明,必须经供应方试验合格后方准使用,应由供应方负担。
本合同自双方代表签字,加盖双方公章或合同专用章即生效,需办理鉴(公)证的,自办毕鉴(公)证之日起生效;
三、本合同签订后,如需修改补充的,双方协商一致后,可以签订补充协议,作为本合同的组成部分。
第十三条 补充条款
…………………………………………………………………………………………
甲方(盖章):乙方(盖章):
单位地址:单位地址:
法定代表人(签字): 法定代表人(签字):
代理人(签字): 代理人(签字):
开户银行:开户银行:
帐号:帐号:
电话:电话:
电挂:电挂:
邮政编码:邮政编码:
附表1-1:
煤炭井巷工程项目一览表
─┬──┬───────┬───┬───┬─────┬───┬──┬──
序│工程│断面(平方米) │煤岩 │ 支护 │ 工程量 │工程造│开工│竣工
│名称├───┬───┤类别 │ 形式 ├──┬──┤价(万 │时间│时间
号││净断面│ 掘进 │ │ │单位│数量│元) ││
││ │ 断面 │ │ │││ ││
─┼──┼───┼───┼───┼───┼──┼──┼───┼──┼──
││ │ │ │ │││ ││
─┴──┴───┴───┴───┴───┴──┴──┴───┴──┴──
附表1-2:
煤炭建筑安装工程项目一览表
──┬────┬─────┬────────┬───┬────┬────
号 ││ ├────┬───┤ 造价 │ 时间 │ 时间
││ │ 单位 │ 数量 │ ││
──┼────┼─────┼────┼───┼───┼────┼────
││ ││ │ ││
──┴────┴─────┴────┴───┴───┴────┴────
附表2:
由甲方负责供应设备和材料表
──┬───────┬───┬───┬──┬─────┬────┬───
──┼───────┼───┼───┼──┼─────┼────┼───
│ │ │ ││ ││
──┼───────┼───┼───┼──┼─────┼────┼───
│ │ │ ││ ││
──┼───────┼───┼───┼──┼─────┼────┼───
│ │ │ ││ ││
──┴───────┴───┴───┴──┴─────┴────┴───
附表3:
甲方要求单位工程达到质量等级
┌──┬─────┬─────┬─────┬─────────┬───┐
│序号│ 工程编号 │ 工程名称 │简要特征 │ 要求达到质量等级 │备注 │
││ │ │ │ │ │
├──┼─────┼─────┼─────┼─────────┼───┤
││ │ │ │ │ │
├──┼─────┼─────┼─────┼─────────┼───┤
││ │ │ │ │ │
└──┴─────┴─────┴─────┴─────────┴───┘
煤矿建筑安装工程承包合同有关条款的填写说明
封面
1.工程名称:指合同双方要进行建设的工程之称号。一般按总概算生产环节填写,如主副井井筒及相关硐室;井底车场巷道及硐室;地面生产系统等。
由甲方负责供应的材料和设备,如未按时供应、或规格、质量不符要求。
明确由发负责供应的材料、设备、成品或半成品等未能按双方认定的时间进场,或进场的材料、设备、成品或半成品等向承包方交验时发现有缺陷。
2.工程类别:按井巷、土建、安装三类工程分别填写。
3.发包方(简称甲方):是指投资矿井建设的建设单位,必须填写单位的全称。
4.承包方(简称乙方):是指承建矿井施工的施工单位,必须填写单位的全称。
5.签订时间:填写甲乙双方在合同条款协商一致的情况下,双方签字盖章的时间,年、月、日必须填写清楚,不得简写或缩写。
任何一方不得随意变更设计。如遇下列情况给对方造成窝工、返工,材料、构件的积压,施工力量和机构调迁等损失。
进口特殊材料、有色金属统配、部管物资和二、三类电机产品,由发组织供应到现场或指定地点。如在规定交货地点之外交货。
6.签订地点:指甲乙双方在合同条款协商一致的情况下签字的地点,应详细将省(自治区、直辖市)、市、县的具体地点填写清楚。
成套设备和专用设备,由发负责招标、定货、供应和商品检验后交付承包方。对提前到货的设备应由发设库保存。
第一条 工程项目
1.工程名称:填写方法与封面工程名称同。
2.工程地点:指工程的建设地点,应详细的将建设项目所在的省、市、县的具体地点标清。
3.资金来源,填写建设资金的筹措渠道,如开发银行贷款;集资;合资;自筹等。
4.承包范围、工程内容,应按附表要求按单位工程填写工程技术特征;工程数量;承包造价,开竣工时间等。
5.合同价款
(1)合同总价款,是指双方达成协议的工程内容和承包范围的工程价款。
则以中标时确定的中标价为准;施工图预算加现场签证承包的,以批准的施工图预算价为准,现场签证部分在结算时调整;施工图预算加包干系数承包的,以施工图预算加包干系数的造价为准,合同约定的甲方签证(包干范围以外的)部分在结算时调整;施工图预算(或合同价、中标价)加风险系数一次包死承包的。
所有材料设备、成品、半成品均应附有合格证,都要检查验收,签交物资验收合格单方可进场,已进场的物资未经发许可签署出场证书,不得运出场外。
(2)合同价款的计价依据,必须将合同价的计算依据填写清楚,如定额、指标、费用标准的颁发年度、文号;人工、材料价格的编制时间和地区价格等。
乙方应严格执行隐蔽工程验收制度,凡隐蔽工程完成后,必须经过验收作出记录,方能继续进行下一工序的施工。隐蔽工程在隐蔽以前,乙方应当通知甲方检查。甲方没有及时检查的,乙方可以自行检查,填写隐蔽工程检查记录,并将该记录送交甲方。事后甲方对该隐蔽工程进行检查,检查费用由甲方负担;检查费用由乙方负担。
没有合格证书,且未经试验鉴定或经过试验鉴定为不合格的建筑材料、设备、构配件等,双方均不得用于本工程。
第三条 工程期限
第四条 工程质量与验收
发提交的主要材料指标,由承包方采购供货的,应根据指标的性质、发生的政策性调价等,以建筑安装材料预算价格为依据,逐项计算出原价价差或预算价差。
第六条 工程价款的支付和结算
工程价款的结算方式,一般有以下五种方式可供选择:
1.中标价加现场签证结算,采用这种结算方式时,合同中应明确现场签证的范围;
2.施工图预算(或合同价)加甲方全部签证结算;
3.施工图预算(或合同价)加包干系数结算,采用这种方式时,双方共同商定包干系数和包干范围;
4.施工图预算(或合同价)加风险系数一次包死,不作调整。这种方式仅适用于合同价所依据的价格年度至工程竣工的时间跨度在二年以内或工期在一年以内的工程。
乙方在单项工程竣工前五日将验收日期以书面通知甲方届时验收,如甲方不能按时参加验收,须提前通知乙方取得乙方同意后,另订验收日期,但甲方须承认竣工日期,如再不按时参加验收。
发提供的材料、设备的指标或实物,必须是本合同工程用的材料和设备,规格品种与实际需要不相符时,由承包方协助进行调剂串换使用。
5.按投标中标价一次包死,不作调整,采用这种结算方式的条件同施工图预算加风险系数的结算方式。
第十三条 补充条款内容包括:
一、因工程性质不同需补充的专业条款有:
1.井巷工程
(1)涌水量:甲乙双方必须按规定实测井巷涌水量,根据双方商定的时间,做好实测记录,双方签证认可,据此调整排水费用,结算工程价款。如一方不能按时参加,乙方可自行实测,作好记录,缺席方应承认实测结果。
在进行竣工工程验收中,如发现工程质量不符合规定,乙方应负责无偿修理或返工,并在双方议定的措施和期限内完成。再行移交。由此造成工程逾期交付的。
承包方应按工程进度,及时提供关于工程质量的技术资料,如材料、设备合格证、试验、试压、测试、报告等的影印件。
(2)岩石硬度变化:施工中遇岩石硬度发生变化,双方应按约定的时间取样,做对比分析,及时调整岩石硬度变化而发生的工程造价变化。
工程已基本竣工,如遇某种材料或设备双方均无法解决,致使该项工程不能全部按期竣工,经双方研究同意,可做减项竣工。
隐蔽工程由承包方自检后,填写《隐蔽工程验收单》通知现场监理工程师或工程师代表检查验收,监理工程师接到通知后__小时内应到现场检验,方可进行下一工序施工。监理工程师未接的检查验收,承包方经质量检查部门检验确认合格后,即可隐蔽继续施工,发应予承认并办理检验合格手续。经复查合格者,其费用由发负责;
(3)施工遇地质构造:施工中遇较大地质构造时,双方应根据约定的构造变化程度,及时观测并记录,共同拟定处理方案(包括费用计算)。乙方作好完整施工记录,甲方核实拨付价款。
竣工工程验收,以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据。在进行竣工验收时。
(3) 等有关规定进行技术检验;属于单体试车;由承包方负责进行。无论由谁负责试车。
(4)井巷验收合格后发生较严重变形或破坏时,经质量监督部门和上级主管部门检查认定由于施工质量原因造成的,由乙方无条件负责返工处理,一切费用由乙方自负;处理工程的费用由甲方承担。乙方由于技术原因不能承担该工作时。
试车中需要的动力、燃料、油料、材料、仪器、专用工具、技术劳务费用等,由发提供。其费用包括在定额内的,由承包方负担;定额中未包括的,由发负担。
2.安装工程
(1)任何一方供应的设备,由甲乙双方进行现场验收做好难以记录。遇有设备缺件、损坏时,由供应方负责解决并承担费用。设备的随机配件、专用工具与技术资料等由甲方保管,乙方需用时向甲方借用。
工程竣工后,承包方按规定整理提供完整的技术档案资料,并发出竣工通知书,经双方协商确定验收时间,由发组织有关单位进行竣工验收。
(2)对土建和矿建施工的设备基础验收和预埋预留部件的检查,由甲方负责组织。乙方在安装工程开工前派专人配合,参加基础验收和预埋预留部件的检查。
工程竣工验收后,乙方对施工的土建工程质量负责保修一年(采暖工程在第一暖期内)。在保修期内,确由施工单位责任造成的屋面漏雨、管道漏水、漏气、堵塞等质量事故。
已竣工未验收工程,在交工前由承包方负责保管,若发已经使用,即视同交验。由于承包方原因,应交工验收而不交不验的工程,除按拖延工期条款处理外。
管道工程的单体和局部试运,设备安装工程的单机无负荷试车由乙方组织。管道工程的负荷试运、电力和通信工程的试送电、试通、设备安装工程的联动无负荷试车由甲方组织。试车在48小时以前通知对方,按照约定的分工各自做好准备。乙方做好试车记录。
工程交工验收后,土建工程保修期为1年,采暖工程为一个采暖期,水电保修期为半年。保修证书在交工验收后由承包方填写交给发。
因设备制造原因试车达不到验收要求,由该设备采购一方负责重新购置或修理,由此而发生的重新购置、修理、拆除、重新安装等费用由责任方承担。
建筑安装工程承包发生合同纠纷时,当事人双方应及时协商,协商不成时,任何一方均可申请各级城乡建设委员会或双方上级业务主管部门,进行调解;
由施工造成的工程质量问题,发应书面通知承包方并约定时间进行修理。在保修期内承包方拒不修理时。
因施工原因试车达不到验收要求,甲方代表在试车后24小时内提出修改意见,乙方修改后重新试车,由此而发生的费用由乙方承担,工期不予顺延。
施工图的重大修改变更,必须经原批准、设计单位同意,并于修改前 天办理设计修改议定单。设计修改议定单经发签证后。
二、甲乙双方约定执行的国家或行业有关推荐性标准、规范、规程。
三、甲乙双方约定需补充的其它条款。
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
建筑工程承包合同协议书 篇2
发包方(甲方):
法定代表人:
承包方(乙方):
法定代表人:
依照《中华人民共和国合同法》和________市的有关规定,经双方协商一致,签订本合同,并严肃履行。
第一条工程项目
一、工程名称:
二、工程编号:
三、工程地点:
四、工程范围:本合同全部工程建筑安装面积共计________平方米(各单项工程建筑安装面积详见工程项目一览表)。
五、工程造价:本合同全部工程施工图预算造价为人民币________元(各单项工程造价详见工程项目一览表)。
第二条工程期限
一、根据国家工期定额和使用需要,商定工程总工期为____天(日历天),自____年____月____日开工至________年____月____日竣工验收(附各单位工程开竣工日期,见附表一)。
二、开工前____天,承包方向发包方发出开工通知书。
三、在组织施工过程中,如遇下列情况,得顺延工期,双方应及时进行协商,并通过书面形式确定顺延期限:
1.因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工者;
2、因甲方提出变更计划或变更施工图而不能继续施工者;
3、按施工准备规定,不能提供施工场地、水、电源,道路未能畅通,障碍物未能清除,影响进场施工;
4、因甲方不能按期供图、供料、供设备或其所供材料以及设备不合规格要求,被迫停工或不能顺利施工者。
5.在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上(每次连续4小时以上),影响正常施工;
6.非承包方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工;
7.未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工。
8.由于政策变化、不可抗力以及甲乙双方之外原因导致工程停建或缓建,使合同不能继续履行,乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作;按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工现场。甲方应为乙方撤出提供必要条件,支付以上的经济支出,并按合同规定支付已完工程价款和赔偿乙方有关损失。已经订货的材料、设备由订方负责退货,不能退还的货款和退货发生的费用,由甲方承担。但未及时退货造成的损失由责任方承担。
四.工期提前。
施工中如需提前竣工,双方协商一致后签订提前竣工协议,合同竣工日期可以提前。乙方按此修订进度计划,报甲方批准。甲方应在5天内给予批准,并为赶工提供方便条件。提前竣工协议包括以下主要内容。
1.提前的时间;
2.乙方采取的赶工措施;
3.甲方为赶工提供的条件;
4.赶工措施的经济支出和承担;
5.提前竣工收益(如果有)的分享。
第三条施工准备
一、甲方在开工前应办妥施工所需各种证件、批件,申请领取建筑执照;清除施工场地范围内影响施工的原有管线、树木等障碍物;解决施工用地(包括材料、构件的堆放和中转场地,搭建大型临时设施用地);解决施工用水源、电源和运输道路的畅通;应于____年____月____日向乙方提供所有工程设计图纸____份;组织设计、施工单位进行工程设计交底。
二、乙方在开工前应组织有关人员研究和熟悉图纸,参与设计交底;编好施工图预算;负责编制施工组织设计或施工方案;进行施工场地的平整,施工界区内的用水、用电、道路以及搭建施工临时设施,安排施工总进度计划,储备材料,加工构件,做好一切施工准备。
第四条物资供应
一、由发包方供应以下材料、设备的实物或指标:____________
二、除发包方供应以外的其他材料、设备由承包方采购;
三、发包方供应、承包方采购的材料、设备,必须附有产品合格证才能用于工程。由甲方负责供应的材料和设备,如未按期供应或规格、质量不符要求,经双方努力仍无法解决,因此造成乙方的损失,应由甲方负担。任何一方认为对方提供材料需要复验的,应允许复验。经复验符合质量要求的,方可用于工程,其复验费由要求复验方承担;不符合质量要求的,应按有关规定处理,其复验费由提供材料、设备方承担。
四、本工程材料和设备差价的处理办法:____________
第五条工程质量
一、本工程质量经双方研究要求达到:____________
二、承包方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规格和标准进行施工,并接受发包方派驻代表的监督。
第六条工程价款的支付与结算
一、本合同签订后____日内,发包方支付不少于合同总价(或当年投资额)的____%备料款,计人民币________万元;临时设施费,按土建工程合同总造价的____%计人民币________万元,安装工程按人工费的____%计人民币________万元;材料设备差价________万元,分____次支付,每次支付时间为____,金额________.
二、发包方收到承包方的工程进度月报后必须在____日内按核实的工程进度支付进度款,工程进度款支付达到合同总价的____%时,按规定比例逐步开始扣回备料款。
三、工程价款支付达到合同总价款的95%时,不再按进度付款,办完交工验收后,连本息(财政拨款不计息)一次支付给承包方。
四、如发包方拖欠工程进度款或尾款,应向承包方支付拖欠金额日万分之_三___的违约金。
五、确因发包方拖欠工程款、代购材料价差款而影响工程进度,造成承包方的停、窝工损失的,应由发包方承担。
第五条施工与设计变更
一、乙方要依据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准以及设计要求组织施工,要全部达到合格。
二、要坚持按图施工,任何一方不得随意变更设计。如遇下列情况给对方适成窝工、返工、材料、构件的积压、施工力量和机械调迁等损失,应由责任方负担:
1.施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方,乙方应以书面形式通知甲方,由甲方在7天内与原设计单位商定,提出修改或变更设计文件,经甲乙双方签订协议后,方准施工。
2.在施工中,如遇中途停建、缓建,甲乙双方对在建工程,应商定做到安全部位。
3.在施工中,如发现甲方投资不足,不能按时拨付工程进度款,而中途停建、缓建,给乙方造成的损失,应由甲方承担。
第六条安全施工
一、乙方有责任教育工人严格执行操作规程,安全施工,防火防盗。在施工中因因乙方责任发生的伤亡事故和乙方管理不善造成的其他损失,均由乙方负责。
二.发生重大伤亡事故,乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方代表。同时按政府有关部门要求处理。甲方为抢救提供必要条件。发生的费用由事故责任方承担。
三.非乙方责任造成的伤亡事故,由责任方承担责任和有关费用。
第七条.工程分包
1.乙方可按协议条款约定分包部分工程。
2.乙方与分包单位签订分包合同后,将副本送甲方代表。分包合同与本合同发生抵触,以本合同为准。
第八条违约责任
承包方的责任:
一、工程质量不符合合同规定的,负责无偿修理或返工。
二、工程不能按合同规定的工期交付使用的,按本合同关于建设工期提前或拖后的奖罚规定偿付逾期罚款。
发包方的责任:
一、未能按照合同的规定履行自己应负的责任,除竣工日期得以顺延外,还应赔偿承包方由此造成的实际损失。
二、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工,应采取措施弥补或减少损失。同时,赔偿承包方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。
三、工程未经验收,发包方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量或其他问题,由发包方承担责任。
四、承包方验收通知书送达____日后不进行验收的,按规定偿付逾期违约金。
五、不按合同规定拨付工程款,按银行有关逾期付款办法的规定延付金额每日万分之三偿付承包方赔偿金。
第十条纠纷解决办法
建筑工程承包合同发生纠纷时,当事人双方应及时协商,协商不成时,任何一方均可申请各级城乡建设委员会或双方上级业务主管部门,进行调解;解决不了的,可选择下述第()项处理:(1)向建筑物所在地的仲裁委员会申请仲裁,(2)直接向人民法院起诉。
第十一条合同的生效与终止
一、本合同一式____份,合同附件____份。甲乙双方各执正本一份。其余副本由发包方报送-----------------机关、建设主管部门备案。
二、本合同自双方代表签字,加盖双方公章即生效日起生效;工程竣工验收符合要求,结清工程款后终止。
三、本合同签订后,承、发包双方如需要提出修改时,经双方协商一致后,可以签订补充协议,作为本合同的补充合同。
甲方:____
法定代表人:___
乙方:____
法定代表人:___
合同签订日期:_____
签约地点:________
工程承包招标书范文
我单位______楼新建工程,按照已办理招标申请,并报经省(市)招标办批准,决定采用公开招标方式,择优选定施工单位,现将本工程的招标事宜及有关要求说明如下:
1.工程概况
1.1工程名称:______楼建筑工程
1.2建设地点:______市和平路______号
1.3计划批准机关:______市计委文号______计基____________号
1.4勘测单位:市建筑设计院,,级别甲级
1.5设计单位:市建筑设计院,级别甲级
1.6招标代理单位:市建设工程招标代理中心,级别乙级.
1.7资金来源:自筹,已到位资金15万元
1.8建筑面积:300平方米
1.9工程结构概况
本工程类别为四类土建,安装工程,结构形式为框架,砖混,层数为三层.总高度7.2米,基础形式为钢筋混凝土独立基础,钢筋混凝土条形基础。
1.10工程建筑概况:外墙:水泥砂浆面上刷墙漆;窗:铝合金推拉(平开)窗;内墙:混合砂浆上刷外墙涂料;门:一层外门为防盗门,其他为榉木板门;屋面防水:刚性与柔性防水结合。
1.11工程主要使用功能:商住楼。
1.12施工图设计及设计资料:施工图设计资料齐全。
1.13施工现场四通一平情况(包括地理、气象、地形、地质、水文、水源、供电、物源、通讯、交通运输及可供利用的旧建筑物等情况)
1.14采用新技术、新材料、新设备和特定材料设备,以及对防水、防腐、防污染、地下、水下特殊工程施工的要求。(无)
1.15大中型工业、公共建设项目用电线路、管道和设备安装工程,高中楼装饰装修工程,另列工程量清单;(无)
2.招投标有关事宜
2.1招标范围
本工程招标范围为下列①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑩项中的第②③项内容。
①大型土石方工程,
②基础施工
③土建工程
④给排水、电气安装工程
⑤设备安装工程
⑥装饰工程(系指二次装修工程)
⑦采暖、通风、电视、电话、除尘工程
⑧附属建筑物工程
⑨构筑物工程
⑩拆迁、四通一平工程。
2.2承包方式
本工程按中标造价,以包工包料的方式进行承包。
中标单位不得将工程倒手转包,否则取消该单位对该工程的中标资格,由建设单位报经省(市)招标办批准后从未中标单位中选定一单位承包。
2.3投标报价:
各投标单位根据工程情况、建筑市场行情,以及各施工企业自身承受能力报出工程量清单综合单价和投标总价。
工程量清单数量按《建设工程工程量清单计价规范》规定编制;
工程量清单工、料、机计价参考______市建设造价主管部门发布的市场材料价格信息和市场调查价格信息;
工程量清单计费参考X省公布的建设工程取费率,各企业报价按自身实力确定。
2.4工期与质量要求
2.4.1工期要求:本工程要求在某些方面______年_____月_____日开工,总工期按建设部《全国统一建筑安装工程工期定额》编制确定。要求投标单位按定额工期适当提前的原则自行确定投标工期,并具体明确投标工期日历天数。
2.4.2质量要求:中标单位应按国家规定的施工规范和质量验收标准施工,工程质量必须符合工程设计和现行施工及验收规范的要求,工程竣工时必须达到优良工程质量标准;为了达到目的优良工程标准,中标单位必须委派Ⅱ级以上项目经理任项目负责人,工程师以上人员任技术负责人(或具有5-8年以上施工经验的人员或助理工程师任技术负责人,具有5-8年以上施工经历的人员(或类似具备工程施工经历的人)任施工员。
2.5投标须知
2.5.1关于投标书的编制与投送
2.5.1.1标书必须具备下列内容;投标书一式三份,商务标一正本二副本,技术标不分正副本。
(1)封面:包括招标项目名称、投标单位名称、法宝代表姓名、填报日期。
(2)投标书目录
(3)投标书汇总表,加盖单位和法人代表印鉴
(4)投标书综合说明:包括:①投标书编制依据;②投标报价依据,优惠条件及各项费用计算说明;③本单位基本情况(包括企业资质等级、职工人数、经济技术、管理人员、资产资金、技术设备、施工经历、近两年工程质量、安全、文明施工情况等)。④对招标书有关要求的答复及对合同主要条件的确认⑤其他需要说明的事项。
(5)投标报价:以工程总报价为准(大写)
(6)施工组织设计,内容包括:①施工方案、施工方法;②保证工程质量、安全、文明施工的主要措施。③施工进度计划及保证工期的主要措施。④选用的主要施工机具设备及进出场计划⑤劳动力需用量及进出场计划。⑥施工总平面布置图图⑦其他需要说明的施工技术问题等。
(7)施工组织机构。包括:项目负责人、项目技术负责人、施工员、质量安全员、资料员及其他经济技术管理人员名单及其资格证书复印件。
2.5.1.2投标单位必须按本招标书和设计图纸、资料认真编制招标书,密封后于______年_____月_____日上午8:00-8:30时送达招标单位,招标单位按技术标和商务标分别集中包装贴上密封条,并经各招标单位代表在密封处签名后,交由招标单位纪检监察人员按机密文件保存。
2.5.2关于招标答疑与现场查勘。
2.5.2.1本工程于_____月_____日9:00时,招标单位在现场组织现场查勘。
2.5.2.2本工程于_____月_____日15:00时,在招标单位进行招标答疑。请各投标单位对招标书和施工图中不清楚的问题,统一以书面形式提出,招标单位将会同设计单位书面答复。
2.5.3关于招标答疑与现场查勘
2.5.3.1评标组织
本工程由招标单位、项目主管部门及邀请的经济、技术专家、其他人员组成评标委员会或评标小组。
招标办、公证部门及招标单位的监察部门的代表负责开标、评标、定标全过程的监督工作。
2.5.3.2开标时间
本工程定于______年_____月_____日10:00时在X市招标交易中心开标,请各招标单位法人代表(或法人代表委托代理人)及相关人员(不超过3人)按时参加会议,不得迟到,也不得无故中途退场。
2.5.3.3评标原则
在评标中坚持平等、自主、客观、公正和注重信誉的原则,力求标价合理,工期适当,质量可靠,技术先进,方案可行。
2.5.3.4评分原则及毫不相干办法
本工程采用______市招标文件中的计分评标办法,对报价(或优惠条件)、工期、质量、施工组织设计,企业实力与信誉等方面进行综合后评分,计算出各投标单位的总分,得分最高者为中标单位。
如有两个单位并列第一的,以投标报价得分者为中标单位。
2.5.4关于无效标书的规定
2.5.4.1标书逾期送达。
2.5.4.2投标书未按规定密封.
2.5.4.3投标书未加盖单位和法人代表印鉴。
2.5.4.4投标书未按招标书要求编制或字迹辨认不清的。
2.5.4.5投标单位法定代表人或者其委托代理人未参加开标会议。
2.5.5关于投标纪律
参加本工程的各投标单位必须遵守下列纪律规定。
2.5.5.1不得哄抬标价、不准串通投标。
2.5.5.2不得虚报企业资质等级及其他有关资料情况。
2.5.5.3不得与招标方有关人员勾结,排挤其他投标单位的公平竞争。
2.5.5.4不得扰乱招标会场秩序。
2.5.5.5招标单位人员和评标小组成员不得作为投标单位的代理人参与投票活动。
2.5.5.6本工程招标投标整个活动中,各有关人员必须有忠于职守,廉洁自律,不得有徇私舞弊行为,更不得有行贿、索贿行为。
凡有违反上述纪律的行为,严格按建设部《建设工程招标投标管理条例》的有关规定进行处罚。
2.5.6.其他事宜
2.5.6.1投标单位领取招标书和其他有关资料,应向招标单位交纳投标保证金1000元。投标单位在投标书送截止时间前放弃投标的,其交纳的保证金于工程中标通知书发出后7日内退回;中标单位交纳的保证金于签定合同后七日内退回;投票单位在投标书送达截止时间后退出投标活动的;中标后逾期或者拒绝签订合同的,其交纳的保证金不予退回。
2.5.6.2投标单位中标后,在七天内凭中标通知书与建设单位签订工程承包合同,其合同条款应根据招标书、中标单位投标书的内容及有关规定,由合同双方当事人协商确定。
2.5.6.3各投标单位的投标费用自理,无论中标与否,建设单位不承担任何补偿费用。
3.合同主要条款
4.本招标书中未尽事宜,按国家、省、市和建设工程施工招投标和有关规定执行。
招标单位:______房地产开发公司
招标代理单位:______招标代理中心
______年_____月_____日
私人工程承包合同范本
发包单位(以下简称甲方)
承包人:(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规,遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程承包事项协商一致,签订本合同,
个人承包工程合同。
第一条:工程概况
湖畔护坡工程承包项目发包给乙方,包工包料施工,湖畔护坡全长按米计算。
第二条:施工方案
1、护坡
(1)、基底宽米,厚米,自下而上慢慢收至高度为米,受力部分需冷拉丝砖带,外墙做磋沙(水泥标号为42.5,砖要好质量的青砖或红砖)。
(2)、拆除厕所旁房屋三间,作进出路。
(3)、完工后做围墙10米左右。
(4)、墙与岸间的空隙用泥土夯实,并在墙上加适量的漏水管。
第三条:合同工期
1、经双方协商确定,工程期为日,暂定于自年月日起至年月日止,具体开工时间由甲方下达开工令后方可开始施工,
2、若施工过程中发生人力不可抗拒的情形,或甲方要求乙方暂停工作,工期相应顺延。
第四条:价格及付款方式
1、工程总承包价为元。
2、上述总承包价为包干价,包含本合同所有工作内容,包工包料及其它一切费用(包括拆房,打围墙),甲方无需再向乙方支付任何费用。
3、付款方式:竣工验收后付元,除总金额的百分之五质保金外,剩余部分付,质保金一年满后付清(时间按验收合格之日起计算)。
第五条:甲方义务
1、按合同向乙方拨付工程款。
2、帮助协调施工现场的临时用水、用电等事宜。
第六条:乙方义务
1、承包人负责对工程质量、进度、安全等进行监督检查,处理日常相关事宜,确保本工程施工的安全稳定。
2、承包人必须自行完全本合同工程,不得转包他人。
第七条:施工安全
承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。凡在施工过程中造成事故的责任和因此发生的费用,均由乙方承担。
第八条:验收
工程竣工验收应以《施工方案》和《质量验收标准》为依据。如验收不合格,乙方应负责无偿返工。
第九条:违约责任
1、甲方应按本合同约定及时支付工程款,若有逾期,甲方应向乙方支付违约金(按应付金额的银行同期贷款利率计算支付利息)。
2、因非甲方原因、人力不可抗拒的原因,乙方未按期完成工程内容,每逾期一日,乙方应向甲方支付本工程总金额百分之一的违约金;逾期超过十天,甲方有权单方面解除合同。
第十条:其它
本合同于年月日由双方在签订,自双方签字或盖章后生效,一式份,上方各执一份,上交份。
发包单位(甲方)(盖章)
授权代理人(签字或盖章):联系电话:
承包人(签字或盖章):联系电话:
年月日
建筑工程承包合同协议书 篇3
甲方:__________________
乙方:__________________
经甲乙双方协商,本着互惠互利的原则,承包事宜,达成如下条款,以便共同遵守。
(一)工程概况
工程名称:__________________
工程地点:__________________
工程内容:__________________
(二)工程造价
工程款总额约为__________________元整,(大写)__________________
(三)工程质量
认真负责进行施工项目的质量和安全,对发生的质量问题和事故乙方负完全责任。
(四)工程内容
具体设备要求要求乙方响应投标文件要求,达到招标文件所附要求,如因乙方所购物品没达到实际要求,致使审计出现偏差,责任由乙方负责。
工程总价约为________万元,签订合同预付乙方的进场费及备料款____万元,以后每完成一层主体付工程总价的65%。
(五)工期
本工程自__________年__________月__________日开工,于__________年__________月
__________日竣工。
如有逾期,责任由乙方承担。
(六)材料供应
材料供应由乙方全额承包,要求符合投标文件中材料报表,不做任何假冒、欺诈、侵权、损誉的事情,若发生此类事件,则甲方有权追究乙方的法律责任,并要求进行相关经济赔偿和处罚。
5、本合同式份,合同自签字生效,发包人、承包人履行合同的全部义务,承包人自发包人交付竣工结算款支付完毕。
(七)付款办法
乙方先行支付甲方__________元整,大写
__________,工程验收合格,建设单位审计后,甲方负责向建设单位追要工程款,工程款到账后,由甲方向乙方支付剩余款项,如最后价格出现偏差,乙方自负盈亏。
鉴于甲方是__________________项目的发包人,乙方是具备设计资质的设计方,甲方委托乙方担任本项目的施工设计工作。
(八)设备保修
1、出现简单技术问题时,乙方应提供电话咨询。
2、电话咨询无法解决的,对复杂技术问题,乙方应24小时内到现场服务。
3、监控保质期为五年,整体质保为两年,系统开通后保期内如出现使用故障,乙方负责免费维修,如故障是因人为或意外引起的,需调换的设备或零件的费用由甲方向建设单位追要,乙方负责免费维修。
甲方在订立合同时,应交付给乙方委托书及项目相关的审批文件。同时要一并交付设计前的基础勘探资料。
(九)工伤事故
甲方参与投标,投标文件中所规定的义务转由乙方向建设单位履行,乙方在经营活动中,若出项安全事故等重大意外,均由乙方独立承担,甲方不承担一切责任,特此提出免责
乙方应对工程施工进行必要指导,完成图纸和技术的交底,若因施工发生困难而变更设计时。
甲方:__________________
乙方:_______________
时间:
时间:
建筑工程承包合同协议书 篇4
发包单位:__________________(以下简称甲方)
承包人: ____________________(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规,遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程承包事项协商一致,签订本合同。
第一条 工程概况
__________________工程承包项目发包给乙方,包工包料施工。
第二条 施工方案
________________________________________________。
第三条 合同工期
1、经双方协商确定,工程期为______日,暂定于自______年______月______日起至______年______月______日止,具体开工时间由甲方下达开工令后方可开始施工。
2、若施工过程中发生人力不可抗拒的情形,或甲方要求乙方暂停工作,工期相应顺延。
第四条 价格及付款方式
1、工程总承包价为______元。
2、上述总承包价为包干价,包含本合同所有工作内容,包工包料及其它一切费用(包括拆房,打围墙),甲方无需再向乙方支付任何费用。
3、付款方式:竣工验收后付______元,除总金额的百分之五质保金外,剩余部分______付,质保金一年满后付清(时间按验收合格之日起计算)。
第五条 甲方义务
1、按合同向乙方拨付工程款。
2、帮助协调施工现场的临时用水、用电等事宜。
第六条 乙方义务
1、承包人负责对工程质量、进度、安全等进行监督检查,处理日常相关事宜,确保本工程施工的安全稳定。
2、承包人必须自行完全本合同工程,不得转包他人。
第七条 施工安全
承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。凡在施工过程中造成事故的责任和因此发生的费用,均由乙方承担。
第八条 验收
工程竣工验收应以《施工方案》和《质量验收标准》为依据。如验收不合格,乙方应负责无偿返工。
第九条 违约责任
1、甲方应按本合同约定及时支付工程款,若有逾期,甲方应向乙方支付违约金(按应付金额的银行同期贷款利率计算支付利息)。
2、因非甲方原因、人力不可抗拒的原因,乙方未按期完成工程内容,每逾期一日,乙方应向甲方支付本工程总金额百分之一的违约金;逾期超过十天,甲方有权单方面解除合同。
第十条 其它
本合同于______年______月______日由双方在____________签订,自双方签字或盖章后生效,一式______份,双方各执______份。
甲方____________________乙方____________________
_________年_____月____日_________年_____月____日
建设工程总承包协议(篇一)
随着法律的完善,合同的普及,合同也成为了一个很重要的存在,签订合同时,我们要确保其符合法律的规定,你多合同的了解和接触多吗?小编现在推荐你阅读一下建设工程总承包协议(篇一),建议你收藏并分享给其他需要的朋友!
如今人们的维权意识逐步增强,合同在我们身边出现的次数也逐渐变多。正规合同是怎么样的?下面是我为大家整理的关于“建设工程总承包协议(篇一)”的资料,为了防止遗失重要信息建议您收藏此页!
协议书
发包人(全称):___________有限公司
承包人(全称):___________集团有限责任公司
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况
工程名称:________________________
工程地点:________________________
工程内容:土建、装饰、机电安装及室外附属工程
工程立项批准文号:____________________
资金来源:自筹
承包范围:______________________________
二、工程承包范围
承包范围:
1 除地下室钢筋混凝土结构工程外,土建、机电、幕墙、高档装饰、景观等全部工程内容。其中:
1.1 土建施工承包范围为________建筑设计院有限公司设计的“_______一期工程”施工图纸范围内的除地下室钢筋混凝土结构工程外的土建主体工程、建筑屋面部分图纸范围内的除地下室钢筋混凝土结构工程外的土建主体工程、建筑屋面部分工程、初步装饰装修工程。
1.2 机电安装、幕墙、高档装饰、景观等其他专业工程,待发包人通过招标等形式确定专业承包商后,纳入本合同承包人的总承包施工范围。
2 凡发包人另行招标的其他项目,在同等条件下优先选用本合同承包人。
3 工程师指令经发包人同意的其他项目。
发包人如有正当理由时,保留对以上工程承包范围根据具体情况对上述承包范围进行调整的权利。
三、合同工期:
开工日期:_________年________月_______日(暂定)
竣工日期:_________年________月_______日
合同工期总日历天数928天(暂定),详细分期交付工期约定见专用条款。
四、质量标准
工程质量标准:各分部分项工程满足国家、省市现行的各项质量验收规范标准的要求,工程总体质量符合《建筑工程验收统一标准》(gb 50300—)的规定。
质量目标:确保市优,争创国优。
五、合同价款
金额(大写):暂定 陆亿零捌拾捌万 元(人民币)
¥:60088万元(暂定)
此价款为暂定价,发包人支付承包人按照本合同约定完成承包范围内全部工程并承担保修责任的款项以双方确认的价款为准。
六、组成合同的文件
组成本合同的文件包括:
1. 本合同协议书
2. 中标通知书
3. 投标书及其附件
4. 本合同专用条款
5. 本合同通用条款
[精]双方协议离婚合同协议书(精选10篇)
合同在我们身边出现的次数也逐渐变多。合同当事人包括债权人和债务人,如何去拟定一份正规优秀的合同呢?编辑精心筛选出一篇内容丰富又深入的文章让大家收获颇丰,学无止境阅读无穷尽希望以下内容能够为您提供参考和帮助!
双方协议离婚合同协议书 篇1
双方协议离婚合同协议书
甲方:(姓名)身份证号码:(号码)
乙方:(姓名)身份证号码:(号码)
鉴于甲、乙双方在婚姻生活中存在分歧,无法继续维持婚姻关系,经协商决定自愿解除婚姻关系,本着平等、自愿、诚信、协商原则,经双方友好协商,达成以下协议:
一、财产分割
1.甲乙双方结婚期间所得的财产,应平均分割,无论属于谁名下。甲方同意将购买的房产重新和乙方进行产权变更,产权由乙方单独所有。
2.甲乙双方结婚期间所借贷款项,归还方案如下:若是双方共同还贷,则各自分担应还款项一半;若为单方借款,则由该方独自承担。
3.甲、乙双方个人财产归各自所有,互不干涉。
4.甲、乙双方在婚姻关系解除后,其他所有财产不再共有,互不分割。
二、子女抚养
1.甲、乙双方育有一名子女,由乙方承担子女抚养和教育的全部费用,甲方无需承担。
2.乙方对子女的抚养和教育有最终决定权。甲方有权抚养和接观子女,但需预先与乙方商定,确保不影响子女正常生活。
3.甲方不得干涉乙方对子女的抚养和教育。
三、探视
1.甲、乙双方离婚后,甲方有权每月第一个周末探视子女一次,时间为从周五晚上6点到周日晚上6点。另外如遇到特殊情况,甲方有权向乙方提出变动时间的请求,需提前两天与乙方协商,并得到乙方的同意。
2.甲方并不需要支付任何探视费用,但需保证子女的生活及学习。
3.甲方探视期间不得对子女进行任何不当言行。
四、维护和解
1.甲、乙双方应履行本协议约定的各项协议,共同维护家庭和睦和各自的尊严。
2.如因双方协议未尽事宜发生争议时,应友好协商解决;如协商未果,可向当地公证处申请调解,或根据当地法规提出仲裁或诉讼。
3.本协议签署后生效,双方义不容辞履行协议。
4.本协议为双方协商一致,具有法律效力,任何一方不得单方面撤销或变更协议。
以上协议的书写人为甲方。
甲方:(姓名) 乙方:(姓名)
签字: 签字:
日期: 日期:
双方协议离婚合同协议书 篇2
双方协议离婚合同协议书
甲方:XXX(男), 身份证号码:XXXXXXXXXXXXXXXXXX
乙方:XXX(女), 身份证号码:XXXXXXXXXXXXXXXXXX
鉴于甲、乙双方因家庭矛盾无法维持婚姻关系,根据中华人民共和国婚姻法等有关规定,经协商一致决定离婚。
一、夫妻共同财产的处理
1、夫妻共同房产
夫妻共同房产为XXX小区X号楼XXX平米房屋,房产证号为XXXXXXXXXXXXX。离婚后,该房屋产权归甲方所有,乙方无权要求该房产的任何权益。
2、夫妻共同存款
夫妻共同存款为120000元,离婚后,甲方将存款中的100000元转账给乙方,剩余20000元归甲方所有。
3、夫妻共同汽车
夫妻共同汽车为XXXXXX轿车,车牌号为XXXXXXXX。离婚后,该汽车归乙方所有,甲方无权要求该汽车的任何权益。
4、夫妻共同债务
夫妻共同债务为30000元。离婚后,债务由甲、乙双方各自承担,甲方应承担20000元,乙方应承担10000元。
二、对未成年子女的抚养权、探望权及抚养费的约定
夫妻共同育有一名女儿,名为XXX,出生日期为XXXX年X月XX日。未成年子女的抚养权、探望权及抚养费的约定如下:
1、未成年子女的抚养权
未成年子女的抚养权归乙方所有。甲方无权要求未成年子女的抚养权。
2、未成年子女的探望权
甲方有权在每周周末晚上7点至第二天早上7点期间探望未成年子女,节假日甲、乙双方协商确定。若双方无法协商一致,按照乙方制定的探望计划执行。
3、抚养费
未成年子女的抚养费月最低不低于3500元。抚养费由甲方支付给乙方,每月5日前汇入乙方指定银行账户,至未成年子女成年或离校前一天为止。
三、离婚协议的其他事项
1、离婚后,甲、乙双方各自有权再婚,但不得影响未成年子女的抚养权、探望权及其他权益。
2、离婚后,甲、乙双方不得再因本次婚姻问题、夫妻关系问题向任何法院、政府部门申请过户房产、抚养权及其他相关事宜。
3、离婚协议生效后,甲、乙双方互不干涉对方的生活、工作及婚姻。
四、离婚协议的变更、解除及法律效力
1、本协议生效后,如甲、乙双方需变更本协议的内容,双方应协商一致并签订变更协议。
2、如甲、乙双方协议解除本协议,双方应向当地人民法院申请离婚,并依法执行相关程序。
3、本协议自双方签署之日起生效。本协议的内容对甲、乙双方具有法律约束力。若双方违反本协议,应承担相应的法律责任。
甲方:(签字) 日期:XXXX年X月XX日
乙方:(签字) 日期:XXXX年X月XX日
双方协议离婚合同协议书 篇3
双方协议离婚合同协议书
一、离婚事由
经过双方协商,考虑到感情疏远,家庭生活不和谐等因素,本协议书确认,双方申请离婚。
二、离婚方式
双方同意采取和平协商的方式解决离婚问题,在法律规定范围内自愿离婚,不存在任何一方被强迫离婚的情况。
三、财产划分
1、夫妻双方未取得共同财产的,各自承担自己的负债和生活费用。
2、夫妻双方已经取得共同财产的,按照以下方式分配:
(1)共同房产:共同所有,分别享有产权,由夫妻双方共同协商决定房产使用权和独立使用时间。
(2)存款、理财、基金、股权等财产:根据所涉及财产的价值分别进行分配。
(3)生活用品和家居物品:由双方协商分配。
四、子女抚养
1、子女抚养问题由夫妻双方协商解决。如双方对子女抚养事宜未能协商一致,由法院根据实际情况判定。
2、子女抚养费用由父母双方共同承担,如有需要,可以将收入和开支情况报请法院审核处理。
五、其他约定
1、夫妻双方不存在借贷纠纷、诉讼纠纷等其他方面的问题。
2、夫妻双方不会因离婚而影响或限制对方的人身自由、婚姻自由和名誉尊严等合法权益。
六、离婚时间和效力
本协议书自双方签字生效,离婚登记可在签署协议后的一个月内办理。自本协议生效之日起,双方对本协议的内容无异议,离婚顺利实行。
七、协议书补充说明
本协议书系夫妻双方自愿协商,达成共识后签订,不受任何第三方的干预。如双方存在未能解决的问题,应及时协商解决,并补充到本协议的附件中。
八、协议书亲笔签署
本协议书一式两份,夫妻双方各执一份,自愿签订并亲笔签署,见证人: _____________(签字)。签署时间:____________。
甲方: 乙方:
签字: ___________ 签字: ___________
日期: 日期:
见证人签字: ___________
双方协议离婚合同协议书 篇4
双方协议离婚合同协议书
一、权利及义务的约定
1. 意愿表示:由于彼此之间的感情已经疏远,难以继续维系婚姻关系,经过协商,双方自愿协议离婚。
2. 财产的分割:双方在婚姻关系中共同享有的财产,根据公开、公正、公平的原则进行分割。包括但不限于:夫妻共同的存款、投资、房产、车辆、家具、电器等。
3. 子女抚养权的约定:双方共同拥有子女的抚养权,协商由父母共同承担抚养义务并提供必要的经济支持。如出现分歧,且协商不成,应当由法院根据实际情况作出判决。
4. 费用的承担:离婚过程中产生的诉讼费用,双方各自承担。
5. 抚养费的约定:由于双方子女年幼,需要双方父母提供必要的经济支持,双方父母共同商定由父母之间约定的财产收益为抚养费的来源。抚养费的使用由子女的监护人共同决定。
二、附加约束
1. 双方应当保证对方在人身、财产等方面的合法权益不受侵犯,并承担相关的法律责任。
2. 离婚之后,双方应当互不干涉对方的生活和工作,保持良好的社会公德心和夫妻之间应有的基本尊重和关爱。
3. 双方在签署本协议之前应当对协议内容进行充分的自主协商和了解,并明确自己的权利和义务。
4. 离婚后,子女的抚养、教育和健康问题,由父母双方共同协商处理,并按照实际情况进行分配。
三、协议生效
此协议经双方协商一致,共同签署,具有法律效力。双方应当按照协议约定,履行各自的义务,并不得违反协议的约定。如有争议,应当通过友好协商解决;协商不成的,应当向有管辖权的法院提起诉讼。
四、其他约定
1. 协议生效后,双方应当按照分割协议的原则将财产划分为各自所有,并办理过户手续。
2. 双方同意公证本协议,以提高协议的效力和证明权。
3. 离婚后,双方应当保持良好的家庭关系,共同关心、照顾子女的成长,为子女创造良好的家庭教育环境。
签订地点: 签订日期:
甲方(签名): 乙方(签名):
双方协议离婚合同协议书 篇5
双方协议离婚合同协议书
第一部分:离婚协议的起草和签署
愿协议离婚的双方(以下简称“甲方”和“乙方”):
在相互充分尊重和信任的基础上,本着自愿、平等、公正、合法的原则,经过友好协商,达成如下协议:
第二部分:离婚协议的内容
一、离婚协议的原则
1. 新婚财产原则
2. 转移财产原则
3. 分配财产原则
4. 合法就业原则
二、财产分割
1. 双方某某银行个人存款分得如下:
甲方人民币10000元;
乙方人民币10000元。
2. 双方某某银行征信卡支付共计消费如下:
甲方人民币16000元 全部还清;
乙方人民币20000元 全部还清。
3. 双方房产、汽车等财产的归属分割
双方共计一处房产(在甲方名下)一辆汽车(在乙方名下)。
甲方放弃共同房产,不再追究乙方的任何义务。
乙方放弃汽车的任何权利和义务。
5. 离婚后财产保管
6. 未尽事项
三、抚养权和探视权
1. 抚养权的归属
2. 探视权
四、后期金额互相追踪
甲方与乙方均同意,本协议签署后,在2年内如双方又发生其他任何金钱往来时,必须全额相互保持各自财务独立。
五、协议效力
本协议自双方签署之日起生效,协议双方严格遵守本协议约定内容。双方坦诚相待、互相尊重,以和平、友好的方式结束恋爱关系,共同维护家庭的稳定。如有违反本协议规定,违约方应承担相应的法律责任。
本协议正本一式两份,甲方、乙方各持一份,具有同等的法律效力。
甲方(签字):________ 乙方(签字):________
签署日期:__________ 年 月 日
审核人:___________
附言:
离婚协议的签署需要很认真地进行,有所考虑和讨论。离婚的人要有耐心,必须要关心自己的孩子和配偶。如果签署协议时,对内容有意见或疑虑,建议在签署前寻求法律帮助或咨询相关方面的专业人士。
双方协议离婚合同协议书 篇6
双方协议离婚合同协议书
甲方:(男方姓名) 住址:xxxxxxxxxxxxxx
乙方:(女方姓名) 住址:xxxxxxxxxxxxxx
鉴于甲、乙双方婚姻关系已经破裂,经过友好协商,自愿离婚,现就财产分割、子女抚养、探望等事宜达成如下协议:
第一条 离婚
甲、乙双方自愿解除婚姻关系,达成离婚协议,依法办理离婚手续。婚姻登记机关解除婚姻登记,按规定颁发离婚证书。
第二条 子女抚养
1. 子女抚养权:
(1)由父亲(甲方)独立抚养的,子女的生活、教育、医疗费用由父亲负责。母亲(乙方)每月支付抚养费人民币xxxx元至父亲指定的银行账户。
(2)由母亲(乙方)独立抚养的,子女的生活、教育、医疗费用由母亲负责。父亲(甲方)每月支付抚养费人民币xxxx元至母亲指定的银行账户。
2. 离婚一年后,甲、乙双方协商,视情况给子女划拨一部分财产,将协议书交由人民法院认可。
3. 离婚后,甲、乙双方均应保持良好的关系,互不扰乱对方的生活。
第三条 财产分割
1. 婚后所得的共同财产一律按照其产生、取得的时间归属。
2. 离婚后,甲方持有房产一套,乙方持有汽车一辆。除此之外,甲、乙双方结婚期间所购买物品、存款等财物,分别划分归属。
3. 双方如有无法达成协议的财产问题,将由人民法院裁决。
第四条 探望
1. 离婚后,子女的探望权由甲方行使。
2. 乙方应在规定的时间及时送子女至约定地点,确保子女按时与甲方团聚。
第五条 协议的变更和解除
1. 如双方在协议生效后有任何变更情况须协商解决,需要重新签署协议。
2. 如双方协议书约定终止或自行解除,双方应按照协议约定的方式处理相关问题。
第六条 协议生效
1. 甲、乙双方签署本协议后,即表示双方已仔细阅读、理解并同意本协议条款,具有法律效力。
2. 双方一份,分别备案保管,并提交人民法院。
甲方(签名): 乙方(签名):
日期: 日期:
双方协议离婚合同协议书 篇7
双方协议离婚合同协议书
甲方:张某
身份证号码:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
住所:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
乙方:李某
身份证号码:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
住所:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
前言
经过双方沟通协商,本着平等自愿、协商一致的原则,达成以下协议:
一、离婚事由
因性格不合,生活矛盾增多,经过长时间思考和协商,双方共同决定离婚。
二、婚姻关系解除及离婚财产处理
双方协议解除婚姻关系,进行以下财产分割:
(一)财产清算
(1) 房屋产权
甲方和乙方所住房产、土地产权证均为乙方所有,甲方同意将此房屋的房屋产权及土地产权全部归还给乙方,不再有权要求该处房产产权。
(2) 车辆
甲方和乙方各自名下无车,因此无需进行财产分割。
(3) 存款理财
甲方和乙方有一定的存款和理财,本着自愿平等原则,对资金进行分割,甲方将所持有的存款和理财全部划转至乙方名下,乙方将上述金额的50%返回给甲方,两方认为此次分配公平合理,双方不再相互索要。
(4) 生活用品等
甲方和乙方共同分配所共同使用的婚礼戒指、家具、家电等生活用品,分配结果双方均认可,并不再相互索要。
三、子女抚养及探视权问题
甲方和乙方共同育有一名儿子,儿子目前年龄为10岁。双方共同协商,子女抚养权归乙方所有,乙方应将儿子抚养成人,并保证儿子的生活、教育、医疗、交通、住宿等问题,甲方可根据自己意愿进行探视,时间和方式由双方另行协商。
四、离婚过程中的协商和解
双方离婚当事人,应以诚信为基础,以和平解决、协商妥善处理方案为目标,通力配合、认真执行各项协议,在离婚过程中相互宽容、理解,保持所述协议的完整和稳定。
五、其他事项
甲方和乙方应在离婚完成后,将双方共同债务进行妥善分割,确保离婚双方不再承担对方所拥有或负有的债务责任。
本协议自双方签字之日起生效。本协议与双方其他协议、文件及其他法律文书一并共同构成有效的法律文件。
甲方: 签名: 日期:
乙方: 签名: 日期:
双方协议离婚合同协议书 篇8
双方协议离婚合同协议书
甲方:(男方)________
身份证号码:________
联系电话:________
地址:________
乙方:(女方)________
身份证号码:________
联系电话:________
地址:________
鉴于:甲方和乙方自愿协议离婚,双方经协商一致,依据《中华人民共和国婚姻法》及相关法律法规规定,现签订本合同协议书。
一、离婚协议的内容
1、财产的处理
(1)现甲方、乙方已经协商,共同决定房产及其他资产的所有权问题如下:
- 房产所有权:甲方、乙方共同拥有,乙方放弃对房产的所有权,甲方独享房产所有权。
- 车产所有权:甲方放弃车产所有权,车产归乙方所有,乙方不得要求甲方负担任何费用。
(2)财产债务:
- 甲方所欠房产贷款,由甲方独立承担。
- 乙方所欠车贷,由乙方独立承担。
2、子女抚养、教育等问题
(1)抚养权:
- 子女的抚养权由甲方行使,乙方同意让甲方独立承担子女的抚养责任和费用,乙方享有假期探望权。
- 甲方同意为子女的生活和教育负责,保证为子女提供合理的生活、教育条件 ,在甲方需要帮助时,乙方应当尽力协助。
(2)监护权:
- 监护权属于甲方,甲方对子女的卫生保健、教育、生活等工作要负全面的责任。
- 子女的教育由甲方负责,乙方应积极参与子女的教育工作,双方对子女的成长给予关注和支持。
3、感情纠纷处理方式
(1)为了保持良好的社会秩序和双方甚至子女的生活环境,双方应加强思想理解和沟通,妥善处理感情纠纷。
(2)如感情纠纷必须解决,双方应通过民间调解、调解委员会或家庭法庭来解决,协商不成可依法申请法院介入调解或审判。
4、退出共同生活
经协商,双方同意乙方搬离所居住的房屋。
二、离婚程序
根据《中华人民共和国婚姻法》的有关规定,双方同意申请离婚,按照法律规定的程序进行离婚。
三、其他约定事项
1、甲方和乙方离婚后,必须珍视亲情和友情,维护和谐的子女抚养环境,积极履行双方间的契约精神。
2、除非另有约定,否则本协议的一方在执行本协议时违反任何条款或结束委托,则需要承担除此之外的任何损失和责任。
3、本协议项下的所有争议均应提交仲裁机构或人民法院进行调解或解决。仲裁或解决方案应遵循法律、道德和公正的原则。
4、本协议自双方签署之日起生效,各方应本着公平原则严格执行,不得有任何违反本协议的行为。
5、本协议正本一式两份,甲方、乙方各执一份,具有同等法律效力。
甲方:(男方)______ 乙方:(女方)______
签字:________ 签字: _________
日期:_________ 日期:_________
声明:甲方、乙方均已详细阅读本协议购买明白,认同并自愿签订此协议。
双方协议离婚合同协议书 篇9
双方协议离婚合同协议书
甲方:(男方姓名、身份证号码、住所地)
乙方:(女方姓名、身份证号码、住所地)
经过双方协商达成一致,决定结束婚姻关系,特订立本协议。
第一条 离婚原因
甲、乙双方婚姻关系自结婚起持续多年,但随着生活、工作等方面的变化,感情逐渐疏离,最终导致婚姻破裂。经过长时间思考和沟通,双方自愿离婚,决心协议解决离婚事宜。
第二条 财产分割
1、双方在本次离婚中所涉及的财产分割按照《中华人民共和国婚姻法》的有关规定进行,甲方、乙方两人的全部共同财产,按照乙方四份,甲方六份的比例分割。
2、甲方与乙方各保留自己的个人财产,并不予分割。
3、本协议签订后双方对各自的财产负完全的责任,互不干涉。
第三条 生育子女抚养问题
1、甲、乙双方共育有()个子女,在此就子女的抚养问题达成一致意见。由于双方工作繁忙,共同决定子女的生活事务由乙方以主要负责,甲方协助乙方,并对子女的生活费、学费等提供必要的保障。
2、对于子女的抚养和教育问题,甲、乙双方应共同制定具体方案,并严格执行。
第四条 负债问题
1、双方已结婚后所产生的债务由双方共同偿还。双方已就本次离婚前的全部债务协商完毕并偿还清除,对此均无异议。
2、本协议生效后,双方所产生的债务由各自承担,互不干涉。
第五条 涉诉问题
1、任何一方不得以离婚为由起诉对方,并对因此产生的经济损失承担相应责任;
2、若因双方离婚所产生的争议,双方应通过协商解决;若协商未果,应向相关机构申请调解或仲裁,不得走上诉讼之路。
第六条 协议生效
1、本协议自双方签字盖章或签字日期为准,自发生法律效力之日起,双方应严格执行并执行至实际割让分割的所有财产或债务,终止本次婚姻关系;
2、本协议生效前的未尽事宜或未尽情形,均由双方沟通解决。
甲方签字:___________日期:____________
乙方签字:___________日期:____________
见证人1签字:___________日期:____________
见证人2签字:___________日期:____________
(注:甲、乙双方以及见证人需提供有效身份证件复印件、户口簿复印件,并加盖公安机关、派出所签名或指纹)
双方协议离婚合同协议书 篇10
双方协议离婚合同协议书
甲方:×××,男,身份证号码:××××××××××,住址:×××××××××××。
乙方:×××,女,身份证号码:××××××××××,住址:×××××××××××。
双方在经过充分的协商和友好的分析研究后,决定结束婚姻关系并保持平和友好关系。根据《婚姻法》的有关规定,双方就离婚事宜达成如下协议:
一、离婚原因及要求
1.1 双方感情出现了不可调和的矛盾,影响了两人的婚姻生活,导致无法继续维持婚姻关系。
1.2 双方已经心平气和地沟通,互相尊重,自愿协商解决离婚事宜。
1.3 双方决定协议离婚,并保持平和友好关系,共同抚养子女,共同承担抚养费等相关费用。
二、子女相关事宜
2.1 双方夫妻共同抚养子女,双方从现在起共同行使子女的监护权和家庭教育权。离婚后,双方要加强联系,共同做好子女的教育和养育工作。
2.2 子女赡养费问题。自离婚之日起,甲方与乙方共同承担子女的抚养费和教育费。
三、财产处理事宜
3.1 家庭财产的划分。根据财产的实际情况,依法合理地分配家庭财产,主要内容如下:
(1)乙方占有家庭房产、家具、电器等有形财产,由丙方评估估价后统一界定其价值。
(2)甲方以现金方式赔偿乙方五万元作为分割家庭财产的补偿,分三个月付清。
3.2 婚姻期间的债务清偿。离婚前婚姻期间产生的贷款和债务由双方平分,乙方拥有剩余欠款付清后的物品。
3.3 随时放弃对和解协议中一切可能的过去或现在的义务做出任何时间或事情的抗议、异议、要求或索赔。
四、离婚协议生效条件
4.1 双方丧失诉讼、调解权利的协议,一旦签写后就成立,达成离婚。
4.2 协议签署后,各自负责办理相关手续,在15天内,双方应当将协议书及各种相关材料统一交给有关部门,在规定时间内办理离婚手续。
4.3 离婚协议书一式两份,各方持一份,另一份存档备查。
5. 其他事宜
5.1 本协议未约定的事项,双方愿意依照相关法律和现有法规处理。
5.2 本协议书是双方真实意愿的体现,有效期内任何一方不能变更或撤回本协议内容。
5.3 本协议自签定之日起生效,期限为两年,在协议期限届满后,双方可以再次另行协商。
甲方 乙方
签字: 签字:
日期: 日期: